Резолютивная часть решения от 16 февраля 2021 г. по делу № А65-22893/2020Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 2141/2021-17763(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-22893/2020 г. Казань 16 февраля 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск удовлетворить. Взыскать с закрытого акционерного общества "ТехСервис", г.Нурлат, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания "Казанский Гипронииавиатор", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока окончания выполнения полного комплекта работ в размере 481 249,80 руб., неустойку за непредставление графика производства работ в размере 600 000 руб., неустойку за отсутствие надлежаще оформленного, заполняемого журнала в размере 48 124,98 руб. Взыскать с закрытого акционерного общества "ТехСервис", г.Нурлат, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 24 294 руб. госпошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.03.2020 7:10:30Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Инженерно-строительная компания "Казанский Гипронииавиатор", г. Казань (подробнее)Ответчики:ЗАО "Техсервис", г.Нурлат (подробнее)Судьи дела:Абульханова Г.Ф. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
