Решение от 25 января 2024 г. по делу № А40-101960/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-101960/23-117-538
г. Москва
25 января 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2024 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, <...>, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>)

к акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" (117312, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (117312, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>)

о взыскании 1 429 750 руб. 72 коп.

при участии: согласно протоколу,



УСТАНОВИЛ:

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" суммы 1 429 750 руб. 72 коп., в том числе, 1 281 343 руб. 11 коп. – неосновательное обогащение в виде стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в период с 13.10.2020 по 12.10.2021 и 148 407 руб. 61 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 08.02.2022 по 31.03.2023, с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения денежного обязательства (в редакции уточнений, принятых определением от 28.08.2023).

Представитель истца исковые требования поддерживает в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признает по доводам, подробно изложенным в отзыве на иск.

На основании ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствии АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", надлежащим образом извещенного о месте и времени проведения заседания суда.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу ст. ст. 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, приходит к следующим выводам.

В соответствии с договором № КР-005582-20 от 23.07.2020, заключенным по результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол № 027300000012000759 от 03.07.2020), АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" (генеральный подрядчик) выполняло работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу(-ам): г. Москва, ЮЗАО, Университетский <...>.

Заказчиком по указанному договору выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы).

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 1 к договору) в июле 2020 года подрядчик должен был осуществить открытие объекта, основные работы выполнить в период с 01.08.2020 до 10.11.2020.

В силу п. 6.1.12 в счет цены договора подрядчик своими силами и средствами, руководствуясь требованиями к обустройству строительной площадки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москве, утвержденным приказом ФКР Москвы от 02.10.2015 № ФКР-14-43/5, обеспечить сооружение/ демонтаж и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещения персонала в рабочее время. Получить при необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.

06.08.2020 в связи с отсутствием акта приемки проектно-сметной документации между заказчиком, генподрядчиком, строительным контролем и ГБУ «Жилищник Гагаринского района» подписан акт о приостановке работ по договору подряда с 06.08.2020 до письменного уведомления заказчика.

21.12.2020 между заказчиком, генподрядчиком, строительным контролем, ГБУ «Жилищник Гагаринского района» и представителями собственников квартир подписан акт открытия работ по объекту.

Объект был передан ответчику для подготовки бытового городка и оформления ордера (разрешения) на установку временных ограждений и размещения временных объектов.

21.01.2021 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" направило в адрес истца заявку на осуществление технологического присоединения к электросетям № И-21-00-246584/202/М, что не оспаривается ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН".

12.04.2021 в ОАТИ г. Москвы получен ордер (разрешение) № 21060117 на установку временных ограждений и размещения временных объектов на объекте по договору подряда сроком до 31.08.2021.

В этот же день, в отсутствии ответа от ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" и, как следствие, технологического присоединения к электросетям, однако в условиях необходимости приступить к выполнению работ, 12.04.2021 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" заключило договор № 01/04/2021 аренды оборудования – бензинового генератора KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 мощностью 5,6 кВт с ФИО2 на срок до 31.12.2021.

По акту приема-передачи от 12.04.2021 оборудование передано в пользование и владение арендатору, принято к учету по месту нахождения объекта (акт № 207 от 12.04.2021).

01.10.2021 в ОАТИ г. Москвы получен ордер (разрешение) № 21060117/1 на установку временных ограждений и размещения временных объектов на объекте по договору подряда сроком до 31.12.2021.

В этот же день, 01.10.2021 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" направило повторную заявку на технологическое присоединение к электросетям, одобренную 11.10.2021.

21.10.2021 ответчиком получен счет № 479811 на оплату подключения энергопринимающих устройств к электросети, а также договор об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям.

27.10.2021 составлен акт о консервации объекта до апреля 2022 года.

В процессе проверки установлено выполнение следующих работ:

- контур фасада замкнут (двери и окна установлены),

- цоколь восстановлен,

- придомовая территория приведена в надлежащее состояние.

16.11.2021 между сторонами подписано дополнительное соглашение к договору № 4 о продлении срока выполнения работ до 01.05.2022.

15.12.2021 в ОАТИ г. Москвы получен ордер (разрешение) № 21060117/2 на установку временных ограждений и размещения временных объектов на объекте по договору подряда сроком до 01.05.2022.

Соглашением № 1 срок действия договора аренды № 01/04/2021 продлен до 31.12.2022.

29.04.2022 ОАТИ г. Москвы ордер (разрешение) № 21060117 закрыт.

Указанное подтверждается соответствующей разрешительной документацией, документами, подтверждающими использование генератора на объекте.

Между тем, 12.10.2021, то есть за днем после одобрения повторной заявки (11.10.2021) на временное технологическое присоединение к сетям, сотрудниками сетевой организации ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" в силу ст. 167 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, была проведена проверка объектов электросетевого хозяйства на предмет выявления безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, в ходе которой обнаружен факт бездоговорного потребления электрической энергии в период с 13.10.2020 по 12.10.2021, по адресу: г. Москва, Университетский <...>, бытовой городок, о чем был составлен акт № 544/ЭА-ю о неучтенном потреблении при выявлении бездоговорного потребления электрической энергии юридическим лицом от 01.12.2021.

Как следует из представленных истцом документов, факт потребления электрической энергии зафиксирован визуально, установлено присоединение к сетям ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" через сети жилого дома до расчетных приборов учета жилого дома:

- вводной кабель СИП 16 мм.кв. с прибором учета Меркурий 201.5 № 31868077 на энергопринимающие устройства, расположенные в бытовом городке;

- вводной кабель ПВС 1,5 мм.кв. без прибора учета на энергопринимающие устройства, расположенные в жилом доме, для производственных нужд.

Ответчик, в свою очередь, указывает на то, что вводной кабель СИП 16 мм.кв. был проложен по территории бытового городка от генератора до прибора учета Меркурий 201.5 № 31868077, который установлен для внутреннего контроля электроэнергии и учета расхода топлива генератора, а вводной кабель ПВС 1,5 мм.кв. - расположен в жилом доме и к бытовому городку АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОЖИЛРЕМОНТ" не имеет никакой принадлежности.

Показания прибора учета Меркурий 201.5 № 31868077 зафиксированы истцом в 14528,8 Квт.ч, что соответствует работе бензинового генератора KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 мощностью 5,6 кВт в период с 12.04.2021 по 12.10.2021 по 12 часов в сутки с одновременным подключением объектов для бытовых нужд и рабочего инструмента (исходя из его предлагаемых характеристик).

Таким образом, с учетом того, что фактически работы от установки временных ограждений и размещения временных объектов на объекте до установки дверей и окон, восстановления цоколя и приведения придомовой территории в надлежащее состояние, составляющие 3/10 всех предусмотренных договором работ, производились ответчиком в срок с 12.04.2021 до 31.08.2021, то есть по большей части в летнее время, (срок разрешения № 21060117 истек 31.08.2021, следующее получено только 01.10.2021, однако, уже 27.10.2021 составлен акт о консервации объекта), суд приходит к выводу о доказанной ответчиком достаточности мощности дизельного генератора для их обеспечения в условиях также отвечающего стандарту поведения разумного и добросовестного участника гражданского оборота в виде своевременного обращения к истцу за технологическим подключением к электрическим сетям и в отсутствии ответа – аренды дизельного генератора.

При этом, суд отмечает, что последующая заявка на временное технологическое присоединение к электрическим сетям была закономерной в силу объема, вида и способов выполнения остальных работ по договору в условиях низких температур и сокращения светового дня.

В этой связи, суд критически относится к произведенной стороной истца только визуальной фиксацией потребления ответчиком электроэнергии от сетей ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", из представленных фотографий невозможно установить тождественность проводов проводам, используемым ответчиком при нахождении на объекте.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца. В связи с уменьшением истцом размера исковых требований излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

В иске отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 859 руб., уплаченную по платежному поручению от 12.04.2023 № 50200.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

Е.А. Большебратская