Решение от 2 августа 2021 г. по делу № А07-11493/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-11493/2021
г. Уфа
02 августа 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 28.07.2021

Полный текст решения изготовлен 02.08.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 317028000134247)

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 063 905 руб. 77 коп.

с учетом принятых уточнений

От лиц, участвующих в деле, явки нет, извещены по правилам ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

В судебном заседании 21.07.2021 объявлен перерыв до 28.07.2021 до 09 час. 15 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 317028000134247) к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 568 255 руб. 87 коп. долга, 10 910 руб. 51 коп пени, начисленной за период с 04.12.2020-16.04.2021, 1000 руб. штрафа по договору от 13.07.2020 №157с, 161 379 руб. 82 коп. долга, 3098 руб. 49 коп. пени, начисленной за период с 04.12.2020 по 16.04.2021, 1000 руб. штрафа по договору от 13.07.2020 №155с, 177 112 руб. 82 коп. долга, 8241 руб. 62 коп. пени, начисленной за период с 02.06.2020 по 16.04.2021, 1000 руб. штрафа по договору от 01.06.2020 №4, 131 564 руб. долга, 6122 руб. 11 коп пени, начисленной за период с 02.06.2020-16.04.2021, 1000 руб. штрафа по договору от 01.06.2020 №3.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.05.2021 исковое заявление было принято к производству.

В судебном заседании от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать сумму долга по договору от 13.07.2020 №157с в размере 568 255 руб. 87 коп., сумму пени в размере 9 579 руб. 85 коп за период с 19.12.2020-16.04.2021, сумму долга по договору от 13.07.2020 №155с в размере 161 379 руб. 82 коп., сумму пени в размере 2 720 руб. 59 коп. за период с 19.12.2020 по 16.04.2021, сумму долга по договору от 01.06.2020 №4 в размере 177 112 руб. 82 коп., сумму пени в размере 7 627 руб. 62 коп. за период с 17.06.2020 по 16.04.2021, сумму долга по договору от 01.06.2020 №3 в размере 131 564 руб. долга, сумму пени в размере 5 666 руб. 02 коп. за период с 17.06.2020-16.04.2021, расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 707 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв, возражения по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки не сообщил.

Копии судебных актов были направлены судом ответчику по юридическому адресу: 452122 Республика Башкортостан, <...>.

Почтовое отправление № 450 976 60 363302 вернулось в суд с отметкой о вручении, о чем имеется отметка в графе «получил».

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 13.07.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 157с на закупку перевязочных средств на второе полугоде 2020 года, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку перевязочных средств на второе полугодие 2020 года (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Согласно п. 1.2 договора номенклатура товара и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту).

В соответствии со спецификацией стороны согласовали наименование, количество и стоимость товара на общую сумму 600 312 руб. 77 коп.

Согласно п 2.2 договора цена договора составляет 600 312,77 руб., НДС не предусмотрен (УСН).

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31.12.2020 года (п. 12.1 договора).

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарными накладными №194 от 18.08.2020г., №246 от 15.10.2020г., №347 от 19.11.2020г., №380 от 03.12.2020г. на общую сумму 599 050 руб. 77 коп.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 30 794 руб. 90 коп., задолженность составила 568 255 руб. 87 коп.

13.07.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 155с на закупку перевязочных средств, лот 2 на второе полугоде 2020 года, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку перевязочных средств, лот 2 на второе полугодие 2020 года (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Согласно п. 1.2 договора номенклатура товара и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту).

В соответствии со спецификацией стороны согласовали наименование, количество и стоимость товара на общую сумму 175 941 руб. 84 коп.

Согласно п 2.2 договора цена договора составляет 175 941,87 руб., НДС не предусмотрен (УСН).

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31.12.2020 года (п. 12.1 договора).

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарными накладными №193 от 18.08.2020г., №245 от 15.10.2020г., №346 от 19.11.2020г., №379 от 03.12.2020г. на общую сумму 174 421 руб. 97 коп.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 13 042 руб. 15 коп., задолженность составила 161 379 руб. 82 коп.

01.06.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 4 на закупку средств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку средств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Согласно п. 1.2 договора номенклатура товара и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту).

В соответствии со спецификацией стороны согласовали наименование, количество и стоимость товара на общую сумму 286 312 руб.

Согласно п 2.2 договора цена договора составляет 286 312 руб., НДС не облагается.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 30.06.2020 года (п. 11.1 договора).

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарной накладной №107 от 01.06.2020г. на общую сумму 177 112 руб.

Оплата ответчиком не произведена, задолженность составила 177 112 руб.

01.06.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 3 на закупку средств индивидуальной защиты персонала в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку средств индивидуальной защиты персонала в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Согласно п. 1.2 договора номенклатура товара и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту).

В соответствии со спецификацией стороны согласовали наименование, количество и стоимость товара на общую сумму 233 894 руб.

Согласно п 2.2 договора цена договора составляет 233 894 руб., НДС не облагается.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 30.06.2020 года (п. 11.1 договора).

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарной накладной №108 от 01.06.2020г. на общую сумму 231 404 руб.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 99 840 руб., задолженность составила 131 564 руб.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате поставленного товара, истец направил в его адрес претензию, а впоследствии обратился в суд с рассматриваемым иском о взыскании долга и начисленной за просрочку оплаты товара пени.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Спорные правоотношения возникли из договора поставки для государственных нужд, которые регулируются главой 4 Гражданского кодекса Российской и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ, Федеральный закон о контрактной системе).

В силу пункта 1 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.

Статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса (пункт 2 статьи 525 ГК РФ).

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи (пункт 1 статьи 456 ГК РФ, пункт 1 статьи 457 ГК РФ).

Согласно статье 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Как следует из материалов дела, 13.07.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 157с на закупку перевязочных средств на второе полугоде 2020 года, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку перевязочных средств на второе полугодие 2020 года (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарными накладными №194 от 18.08.2020г., №246 от 15.10.2020г., №347 от 19.11.2020г., №380 от 03.12.2020г. на общую сумму 599 050 руб. 77 коп.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 30 794 руб. 90 коп., задолженность составила 568 255 руб. 87 коп.

13.07.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 155с на закупку перевязочных средств, лот 2 на второе полугоде 2020 года, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку перевязочных средств, лот 2 на второе полугодие 2020 года (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарными накладными №193 от 18.08.2020г., №245 от 15.10.2020г., №346 от 19.11.2020г., №379 от 03.12.2020г. на общую сумму 174 421 руб. 97 коп.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 13 042 руб. 15 коп., задолженность составила 161 379 руб. 82 коп.

01.06.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 4 на закупку средств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку средств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарной накладной №107 от 01.06.2020г. на общую сумму 177 112 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком не произведена, задолженность составила 177 112 руб.

01.06.2020 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (поставщик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (заказчик) заключен договор № 3 на закупку средств индивидуальной защиты персонала в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по которому поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку средств индивидуальной защиты персонала в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, что подтверждается товарной накладной №108 от 01.06.2020г. на общую сумму 231 404 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 99 840 руб., задолженность составила 131 564 руб.

Полномочия лиц, получивших товар от истца, подтверждаются представленными в материалы дела документами.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, в том числе договоры от 13.07.2020 №157с, от 13.07.2020 №155с, от 01.06.2020 №4, от 01.06.2020 №3, подписанные сторонами товарные накладные, досудебную претензию, суд установил факт заключения сторонами договоров поставки, факт поставки истцом товара и его приемки ответчиком, возникновения на стороне ответчика обязанности по оплате товара и неисполнения последним данной обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт получения товара ответчиком не оспорен, возражений относительно количества, качества и стоимости поставленного товара не заявлено, доказательств оплаты товара в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено, наличие задолженности не опровергнуто.

С учетом изложенного требование истца о взыскании суммы долга по договору от 13.07.2020 №157с в размере 568 255 руб. 87 коп., суммы долга по договору от 13.07.2020 №155с в размере 161 379 руб. 82 коп., суммы долга по договору от 01.06.2020 №4 в размере 177 112 руб. 82 коп., суммы долга по договору от 01.06.2020 №3 в размере 131 564 руб. долга подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истец также заявил требование о взыскании пени по договору от 13.07.2020 №157с в размере 9 579 руб. 85 коп за период с 19.12.2020-16.04.2021, по договору от 13.07.2020 №155с пени в размере 2 720 руб. 59 коп. за период с 19.12.2020 по 16.04.2021, по договору от 01.06.2020 №4 пени в размере 7 627 руб. 62 коп. за период с 17.06.2020 по 16.04.2021, по договору от 01.06.2020 №3 пени в размере 5 666 руб. 02 коп. за период с 17.06.2020-16.04.2021.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктами 11.2, 11.3 договора от 13.07.2020 №157с и договора от 13.07.2020 №155с предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер процентов определяется ключевой ставкой Центрального Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от не уплаченной в срок суммы.

Пунктами 10.2, 10.3 договора от 01.06.2020 № 4 и договора от 01.06.2020 № 3 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер процентов определяется ключевой ставкой Центрального Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от не уплаченной в срок суммы.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

В настоящем случае обязательства сторон установлены спорными договорами и должны исполняться сторонами надлежащим образом.

Расчет неустойки, представленный истцом, проверен судом, признан не верным, без учета 15 рабочих дней от последних поставок по договорам.

По договору от 13.07.2020 №157с истец поставил ответчику товар по товарным накладным №194 от 18.08.2020г. на сумму 109 369,15 руб., №246 от 15.10.2020г. на сумму 76 186 руб., №347 от 19.11.2020г. на сумму 88 250,82 руб., №380 от 03.12.2020г. на сумму 325 255,80 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 30 794 руб. 90 коп., задолженность составила 568 255 руб. 87 коп.

Расчет по договору от 13.07.2020 №157с:

243 011,07*7(19.12.2020-25.12.2020)*4,25%/366=197,53 руб.

568 255,87*6(26.12.2020-31.12.2020)*4,25%/366=395,92 руб.

568 255,87*80(01.01.2021-21.03.2021)*4,25%/365=5 293,34 руб.

568 255,87*26(22.03.2021-16.04.2021)*4,50%/365=1 821,53 руб.

Итого 7 708 руб. 32 коп.

По договору от 13.07.2020 №155с истец поставил ответчику товар по товарными накладными №193 от 18.08.2020г. на сумму 26 300,57 руб., №245 от 15.10.2020г. на сумму 47 086,80 руб.,, №346 от 19.11.2020г. на сумму 22 682 руб., №379 от 03.12.2020г. на сумму 78 352,60 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 13 042 руб. 15 коп., задолженность составила 161 379 руб. 82 коп.

Расчет по договору от 13.07.2020 №155с:

83 027,22*7(19.12.2020-25.12.2020)*4,25%/366=67,49 руб.

161 379,82*6(26.12.2020-31.12.2020)*4,25%/366=112,44 руб.

161 379,82*80(01.01.2021-21.03.2021)*4,25%/365=1 503,26 руб.

161 379,82*26(22.03.2021-16.04.2021)*4,50%/365=517,30 руб.

Итого 2 200 руб. 49 коп.

По договору от 01.06.2020 №4 истец поставил ответчику товар по товарной накладной №107 от 01.06.2020г. на общую сумму 177 112 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком не произведена, задолженность составила 177 112 руб.

Расчет по договору от 01.06.2020 №4:

177 112*(23.06.2020-26.07.2020)*4,50%/366=740,39 руб.

177 112*158(27.07.2020-31.12.2020)*4,25%/366=3 249,47 руб.

177 112*80(01.01.2021-21.03.2021)*4,25%/365=1 649,81 руб.

177 112*26(22.03.2021-16.04.2021)*4,50%/365=567,73 руб.

Итого 6 207 руб. 40 коп.

По договору от 01.06.2020 №3 истец поставил ответчику товар по товарной накладной №108 от 01.06.2020г. на общую сумму 231 404 руб.

В соответствии с п. 9.3 договора оплата по контракту за поставленный товар и оказанные услуги осуществляется заказчиком в срок не более чем в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком следующих документов о приемке товара:

а) документов, предусмотренных п. 5.3 контракта,

б) счета,

в) счета-фактуры.

Оплата ответчиком произведена частично на сумму 99 840 руб., задолженность составила 131 564 руб.

Расчет по договору от 01.06.2020 №3:

131 564*34(23.06.2020-26.07.2020)*4,50%/366=549,98 руб.

131 564*158(27.07.2020-31.12.2020)*4,25%/366=2 413,80 руб.

131 564*80(01.01.2021-21.03.2021)*4,25%/365=1 225,53 руб.

131 564*26(22.03.2021-16.04.2021)*4,50%/365=421,73 руб.

Итого 4 611 руб. 04 коп.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Ответчик расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил, ходатайств об уменьшении неустойки не заявил, в связи с чем, оснований для применения ст.333 ГК РФ у суда не имеется.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании пени подлежат частичному удовлетворению, по договору от 13.07.2020 №157с пени в размере 7 708 руб. 32 коп за период с 19.12.2020-16.04.2021, по договору от 13.07.2020 №155с пени в размере 2 200 руб. 49 коп. за период с 19.12.2020 по 16.04.2021, по договору от 01.06.2020 №4 пени в размере 6 207 руб. 40 коп. за период с 23.06.2020 по 16.04.2021, по договору от 01.06.2020 №3 в размере 131 564 руб. долга, сумму пени в размере 4 611 руб. 04 коп. за период с 23.06.2020-16.04.2021.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 317028000134247) удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 317028000134247) сумму долга по договору от 13.07.2020 №157с в размере 568 255 руб. 87 коп., сумму пени в размере 7 708 руб. 32 коп за период с 19.12.2020-16.04.2021,

сумму долга по договору от 13.07.2020 №155с в размере 161 379 руб. 82 коп., сумму пени в размере 2 200 руб. 49 коп. за период с 19.12.2020 по 16.04.2021,

сумму долга по договору от 01.06.2020 №4 в размере 177 112 руб. 82 коп., сумму пени в размере 6 207 руб. 40 коп. за период с 23.06.2020 по 16.04.2021,

сумму долга по договору от 01.06.2020 №3 в размере 131 564 руб. долга, сумму пени в размере 4 611 руб. 04 коп. за период с 23.06.2020-16.04.2021, расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 527 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 317028000134247)из федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 рублей за подачу иска, уплаченную платежным поручением от 22.04.2021 № 138.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов