Решение от 29 марта 2026 г. АС Брянской области

Арбитражный суд Брянской области


241050, <...> сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А09-7685/2025
город Брянск
30 марта 2026 года
Резолютивная часть решения объявлена 16.03.2026


Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Прокопенко Е.Н.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Горбуновой И.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Газпром

газораспределение Брянск»

к обществу с ограниченной ответственностью «САВР»

о взыскании 3 866 096 руб. 88 коп.

при участии:


от истца: ФИО1, доверенность № 43 от 15.08.2022 от ответчика: не явились

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Газпром газораспределение Брянск» (г.Брянск Брянской области, ОГРН <***>, ИНН <***>, далее также – акционерное общество, заказчик) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «САВР» (г.Брянск Брянской области, ОГРН <***>, ИНН <***>, далее также – общество, подрядчик), в котором просит суд взыскать 3 866 096 руб. 88 коп.:

987 931 руб. 00 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 22.04.2024 № МИ362-2024 с 01.09.2024 по 27.12.2024,

339 533 руб. 02 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 10.06.2024 № МИ495-2024 с 01.10.2024 по 25.12.2024,

210 853 руб. 50 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 17.06.2024 № МИ502-2024 с 01.10.2024 по 20.12.2024,

482 584 руб. 18 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 10.06.2024 № МИ503-2024 с 01.10.024 по 20.12.2024,

219 645 руб. 58 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 17.06.2024 № МИ504-2024 с 01.10.2024 по 25.11.2024,

1 625 549 руб. 60 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ по договору подряда от 22.07.2024 № К599-2024 с 01.10.2024 по 20.12.2024 (т. 2 л.д. 8-9, 15).

14.08.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощённого производства с присвоением делу учётного регистрационного номера А09-7685/2025.

07.10.2025 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.


Рассмотрение дела назначено на 10 час. 15 мин. 16.03.2026


В судебном заседании истец исковые требования поддержал, возражал против удовлетворения ходатайства ответчика об уменьшении заявленных ко взысканию неустоек.

Ответчик в судебное заседание не явился, в обоснование возражений на иск представил отзыв, указав, что работы по договорам от 22.04.2024 № МИ362-2024, от 10.06.2024 № МИ495-2024, от 17.06.2024 № МИ502-2024, от 10.06.2024 № МИ503-2024, от 17.06.2024 № МИ504-2024 и от 22.07.2024 № К599-2024 были выполнены и предъявлены подрядчиком к приёмке заказчику ранее сроков окончания работ, установленных названными соглашениями, в свою очередь задержки в приёмке результатов выполненных работ были вызваны исключительно действиями заказчика, что исключает возможность привлечения подрядчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустоек; ходатайствовал об уменьшении заявленных ко взысканию неустоек как явно не соответствующих последствиям нарушения обязательств (т. 2 л.д. 22-28).

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, арбитражный суд установил следующее.

01.07.2002 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № <***> о государственной регистрации вновь созданного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Газпром АО «Газпром газораспределение Брянск», основным видом деятельности которого является – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям (т. 1 л.д. 12-13, https://www.nalog.gov.ru)

21.05.2021 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № <***> о государственной регистрации вновь созданного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Савр», основным видом деятельности которого является – строительство жилых и не жилых зданий (т.1 л.д.16-17, https://www.nalog.gov.ru).

22.04.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 362-2024 (далее также – договор от 22.04.2024 № 362-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту на объекте: Административное здание, <...>, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 31.08.2024.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п.1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1, приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 08.07.2025 № 1) (т. 1 л.д. 51-56, 21-26, 106).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 цена работ составляет 1 688 770 руб. 94 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.


Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п.6.1, 6.8 договора).

27.12.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 1 688 770 руб. 94 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту приёмки выполненных работ с составлением соответствующей справки (т. 1 л.д. 71, 71-76).

10.06.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 495-2024 (далее также – договор от 10.06.2024 № 495-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту на объекте: Газонаполнительная станция, Брянская область, Климовский район, пгт.Климово, ул.Октябрьская, 220, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 30.09.2024.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п.1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1 договора) (т. 1 л.д. 57-62, 18-20).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 цена работ составляет 789 611 руб. 68 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.

Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п. 6.1, 6.8 договора).

25.12.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 789 611 руб. 68 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту приёмки выполненных работ с составлением соответствующей справки (т. 1 л.д. 115, 115-117).

17.06.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 502-2024 (далее также – договор от 17.06.2024 № 502-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту на объекте: Склад центральный, Брянская область, Почепский район г.Почеп, ул.Б. ФИО2, д.12, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 30.09.2024.


Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п.1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1 договора) (т. 1 л.д. 45-50, 32-34).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 цена работ составляет 487 091 руб. 88 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.

Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п.6.1, 6.8 договора).

20.12.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 487 091 руб. 88 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту выполненных работ с составлением соответствующей справки (т. 1 л.д. 111, 111-113).

17.06.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 503-2024 (далее также – договор от 17.06.2024 № 503-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту на объекте: Мастерские, Брянская область, Почепский район, г.Почеп, ул.Б. ФИО2 д.12, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 30.09.2024.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п. 1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1 договора) (т. 1 л.д. 129-134, 41-44).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 1 цена работ составляет 1 106 964 руб. 09 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.

Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п. 6.1, 6.8 договора).


20.12.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 1 106 964 руб. 08 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту выполненных работ с составлением соответствующей справки (т.1 л.д.119, 119-122).

17.06.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 504-2024 (далее также – договор от 17.06.2024 № 504-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту на объекте: Ангар изоляции труб, <...> а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 30.09.2024.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п.1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1 договора) (т.1 л.д.123-128, 35-36).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 цена работ составляет 784 448 руб. 50 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.

Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п.6.1, 6.8 договора).

25.11.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 784 448 руб. 50 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту выполненных работ с составлением соответствующей справки (т. 1 л.д. 119, 119-122).

22.07.2024 между акционерным обществом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор подряда № 599-2024 (далее также – договор от 22.07.2024 № 599-2024, договор), по условиям которого общество обязалось по заданию заказчика выполнить работы по строительству на объекте Ограждение территории, <...> а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Срок выполнения работ


дата начала работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора, дата окончания работ – 30.09.2024.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до 30.09.2024, а в части принятых на себя обязательств – до полного исполнения сторонами (п.п. 1.1, 2.1,4.1, 5.1, 7.1 договора) (т. 1 л.д. 63-69, 107, 89-104).

Согласно п.п.3.1-3.2 договора, приложения № 2 в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 1 цена работ составляет 3 690 151 руб. 37 коп. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки унифицированной формы КС-3, составленной на основании акт приёмки выполненных работ формы КС-2.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение


2 (двух) рабочих дней со дня получения подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя заказчика от подписания формы КС-2 стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счёт.

Оплата работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания акта и справки о стоимости унифицированной формы КС-2, КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размер 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом пени не могут превышать общую стоимость работ (п.п.6.1, 6.8 договора).

01.12.2024 результат выполненных работ по договору общей стоимостью в 3 690 151 руб. 37 коп. предъявлен подрядчиком к приёмке и принят заказчиком по акту выполненных работ с составлением соответствующей справки (т.1 л.д.135, 135-145).

30.01.2025 акционерное общество письмом № ОБ-24/588 направило в адрес общества досудебную претензию, содержащую требования об уплате 3 866 096 руб. 88 коп. неустоек по договорам от 22.04.2024 № МИ362-2024, от 10.06.2024 № МИ495-2024, от 17.06.2024 № МИ502-2024, от 10.06.2024 № МИ503-2024, от 17.06.2024 № МИ504-2024 и от 22.07.2024 № К599-2024 (т. 1 л.д. 7-8).

Констатируя неисполнение обществом обязанности по уплате начисленных неустоек, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о присуждении.

Требования истца о взыскании пени (нестойки) подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Спорное правоотношение суд квалифицирует как договоры строительного подряда (ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В соответствии с п.п.1-2 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

В силу ст.ст.1, 421 ГК РФ исполнение обязательств по выполнению работ (промежуточных этапов работ) по договору строительного подряда может быть обеспечено неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пенёй) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Размер неустойки может быть установлен в твёрдой сумме – штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени или их сочетания (ст.ст.329-330 ГК РФ, п.п.60, 80 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, п.16 обзора судебной практики ВС РФ N 1 (2023)).


Применительно к рассматриваемому делу судом установлено, что между сторонами существуют обязательственные правоотношения, возникшие из договоров от 22.04.2024 № МИ362-2024, от 10.06.2024 № МИ495-2024, от 17.06.2024 № МИ502-2024, от 10.06.2024 № МИ503-2024, от 17.06.2024 № МИ504-2024 и от 22.07.2024 № К599-2024, содержанием которых являются взаимные права и обязанности сторон по выполнению подрядчиком определённого вида работ (по объектно), последующая приёмка и оплата их результата заказчиком (при наличии потребительской ценности).

Работы по контрактам выполнены и предъявлены подрядчиком к приёмке заказчиком с нарушением установленных сроков выполнения работ (п.п.2.1, приложения № 2 к договорам подряда).

Факты нарушения обществом сроков выполнения работ подтверждаются представленными актами приёмки от 27.12.2024 № 1, от 25.12.2024 № 1, от 20.12.2024 № 1, от 20.12.2024 № 1, от 25.11.2024 № 1 и от 20.12.2024 № 1 и ответчиком документально не опровергнуты.

Расчёт неустоек (пени) арифметически и методологически произведён истцом правильно, периоды просрочки определены верно.

Доказательств исполнения (прекращения) обязанности по уплате неустоек (пени) или наличия обстоятельств, являющихся основанием для освобождения общества от гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки (пени), в материалы дела не представлено (ст.ст.9, 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании 3 866 096 руб. 88 коп. неустоек (пени) за просрочки выполнения работ является обоснованным.

Вместе с тем общество ходатайствовало об уменьшении размера подлежащих взысканию неустоек (пени) как явно несоразмерных последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с п.п.1-2 ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должником, осуществляющим предпринимательскую деятельность, ходатайства о таком уменьшении (п.п.69, 71 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе и направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки.

Данной правовой нормой предусмотрена обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причинённого в результате конкретного правонарушения (определение КС РФ от 21.12.2000 № 263-О).

Взыскание неустойки, многократно превышающей размер разумной неустойки, является нарушением презумпции равенства участников гражданских правоотношений и баланса интересов сторон (постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16497/12).

Непосредственно предметом судебной проверки в порядке ст.333 ГК РФ, в отношении закрытой неустойки является итоговая сумма пени (штрафа), подлежащая уплате ответчиком. В случае взыскания открытой неустойки предметом проверки может являться ставка пени в отношении конкретного правонарушения (определение ВС РФ от 01.09.2020 № 310-ЭС19-26999).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (п.п.73-74 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).


Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть:

чрезмерно высокий процент неустойки;


значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;

длительность неисполнения обязательств и др. (п.4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17).

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения.

В то же время, с учётом конкретных обстоятельств дела, суд вправе определить и иную сумму компенсации допущенного должником нарушения (п.2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81, п.75 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Оценив совокупный размер заявленных ко взысканию неустоек, характера и длительности неисполнения обязательств, общей стоимости контрактов, суд области приходит к выводу о несоответствии заявленных ко взысканию неустоек последствиям нарушения контрактных обязательств, в связи с чем уменьшает их размер до 773 220 руб. 56 коп. исходя из размера неустойки в 0,1 %, обычно применяемой в гражданском обороте.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании 3 866 096 руб. 88 коп. неустоек (пени) подлежат частичному удовлетворению в размере 773 220 руб. 56 коп.

Доводы ответчика, приведённые в обоснование возражений на иск, о надлежащем выполнении работ и предъявлении их к приёмке истцу в сроки, предусмотренные договорами подряда, не нашли своего подтверждения при производстве по делу.

Вопреки противоположному мнению ответчика, представленная переписка сторон в мессенджере telegram, равным образом, как и журналы выполнения (освидетельствования скрытых) работ не содержат доказательств надлежащего выполнения подрядчиком работ и направления в адрес заказчика уведомления о готовности к сдаче результатов выполненных работ по спорных договорам.

Судебные расходы подлежат распределению в следующем порядке.


Размер государственной пошлины по делу составляет 140 983 руб. 00 коп (п. 1 ч. 1 ст. 333.21, ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).

Истцом в доход федерального бюджета уплачено 10 000 руб. 00 коп. государственной пошлины (платёжное поручение от 28.07.2025 № 9581) (т.1 л.д.9).

В силу ст.110 АПК РФ расходы истца по уплате 10 000 руб. 00 коп. государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в качестве возмещения судебных расходов; в оставшейся части 130 983 руб. 00 коп. государственной пошлины подлежат довзысканию с ответчика в доход федерального бюджета (п.п.3-4 ч.1 ст.333.22 НК РФ, п.21 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, поскольку правила о пропорциональном взыскании издержек в данном случае применению не подлежат).

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «САВР» в пользу

акционерного общества «Газпром газораспределение Брянск» 773 220 руб. 56 коп.


неустойки, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «САВР» государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 130 983 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

Судья Прокопенко Е.Н.