Резолютивная часть решения от 22 декабря 2025 г. АС Республики КомиАрбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ ул. Ленина, д. 60, <...> 8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А29-14099/2025 23 декабря 2025 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи А. Е. Босова рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску акционерного общества «Интер РАО-Электрогенерация» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «НПО Полифорс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 57 903 рублей 68 копеек неустойки (01.03.2025 по 30.05.2025) по договору подряда от 30.01.2025 № 8-ПЕЧ/007-0015-MSP-25. Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 180, 181, 226 — 229 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 1. Исковые требования удовлетворить полностью. 2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НПО Полифорс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу акционерного общества «Интер РАО- Электрогенерация» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 57 903 рубля 68 копеек неустойки и 10 000 рублей расходов по государственной пошлине. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя. 3. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. Судья А. Е. Босов Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:АО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"в лице филиала Печорская ГРЭС (подробнее)Ответчики:ООО "НПО ПОЛИФОРС" (подробнее)Судьи дела:Босов А.Е. (судья) (подробнее) |