Постановление от 27 февраля 2023 г. по делу № А40-38435/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-38435/2022
27 февраля 2023 года
г. Москва



Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 февраля 2023 года.


Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Каменской О.В.,

судей Гречишкина А.А., Матюшенковой Ю.Л.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 по дов. от 13.09.2022;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 01.04.2022, ФИО3 по дов. от 09.01.2023;

рассмотрев 20 февраля 2023 года в судебном заседании кассационную жалобу

АО «Объединенная энергостроительная корпорация»

на решение от 16 июня 2022 года

Арбитражного суда г. Москвы,

постановление от 17 октября 2022 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

по иску АО «Объединенная энергостроительная корпорация»

к ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»

о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная энергостроительная корпорация» (далее - истец, АО «ОЭК») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ к обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» (далее - ответчик, ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА») о взыскании неустойки за просрочку поставки товаров по договору поставки N 10399-пост от 10.06.2019 в размере 420 995 055,50 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 июня 2022 года иск АО «ОЭК» удовлетворен частично: с ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» в пользу АО «ОЭК» взыскана неустойка в размере 15 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного от 17 октября 2022 года, решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июня 2022 года оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, АО «Объединенная энергостроительная корпорация» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит суд округа решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 30 января 2023 года, с учетом подачи ООО «СПГ» кассационной жалобы в рамках настоящего дела кассационная коллегия пришла к выводу о невозможности рассмотрения кассационной жалобы в настоящем судебном заседании, судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы АО «Объединенная энергостроительная корпорация» было отложено на 20 февраля 2023 года.

Поступившее ходатайство АО «Объединенная энергостроительная корпорация» об отложении судебного разбирательства судом рассмотрено и мотивированно отклонено.

Представители сторон, явившиеся в судебное заседание кассационного суда, поддержали свои доводы и возражения.

Отзыв на кассационную жалобу представлен и приобщен к материалам дела.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены или изменения судебных актов суда первой и апелляционной инстанций ввиду следующего.

Как установлено судами двух инстанций в ходе рассмотрения дела по существу, между ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» (Поставщик) и АО «ОЭК» (Покупатель) 10.06.2019 заключен Договор поставки оборудования N 10399 от 10.06.2019 на поставку оборудования и комплектующих к нему (далее - Договор) в количестве и сроки в соответствии с условиями Договора.

Перечень оборудования указан сторонами в Спецификациях, которые являются его неотъемлемой частью (пункты 1.1, 1.2. Договора).

Договор заключен в целях исполнения договора от 03.06.2019 N 10-1/2019 на выполнение работ по строительству комплекса по производству, хранению от отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская» - КСПГ «Тобольск», заключенного между Покупателем и ООО «СПК» (ИНН <***>), договора от 01.04.2019 N 71.01.К.19 на проектирование и строительства Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская» - КСПГ «Тобольск» на условиях «под ключ», заключенного между ООО «СПГ» и ООО «Газпром СПГ Технологии» (ИНН <***>) (пункт 1.6 Договора).

По условиям Договора Поставщик обязан как передать Покупателю оборудование и комплектующие, так и осуществить проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ специалистами Поставщика (пункт 2.1. и 8.1 Договора).

Стоимость Договора составляет 2 164 499 000 (два миллиарда сто шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, и складывается из стоимостей Продукции, указанной во всех подписанных Сторонами Спецификациях (Приложение N 1 к Договору) и стоимости выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ (пункт 12.1 Договора).

Пунктом 13.1 Договора стороны предусмотрели, что в случае нарушения сроков отгрузки Продукции, установленных в настоящем Договоре более чем на 14 дней, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки. Часть оборудования по Договору получена Покупателем от Поставщика за пределами согласованного Сторонами срока поставки, что подтверждается подписанными товарными накладными, а часть не поставлена.

Покупатель направил 06.12.2021 Поставщику Требование (претензию) об уплате неустойки по Договору, которое ответчик оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды в обжалуемых актах, по мнению кассационной коллегии, правомерно удовлетворили заявленные требования частично, ввиду следующего.

Ответчик, оспаривая исковые требования, указал, что истец в нарушение условий Договора начислил неустойку без учета срока исполнения по поставке конкретных видов оборудования. Также ответчик ссылался на необходимость уменьшения суммы взыскиваемой неустойки в связи с произведенным ответчиком взаимозачетом.

Представитель ответчика также пояснил, что оборудование было поставлено и смонтировано на ГРС «Тобольская» - КСПГ «Тобольск» в достаточном объеме, позволяющие исполнять обязательства по договорам, указанным в разделе 1.6 Договора.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов, отмечая следующее.

Стороны спора не оспаривают факта заключения Договора и исполнения обязательств со стороны ответчика в части поставки оборудования с нарушением срока.

Истец, заявляя уточненные исковые требования, произвел расчет исковых требований за период с 15.06.2021 по 07.06.2022 исходя из общей суммы Договора, которая включает в себя, помимо стоимости оборудования стоимость работ, на сумму 420 995 055, 50 руб., тогда как контррасчет ответчика, представленный в материалы дела 09.06.2022, произведен исходя из нарушения срока поставки каждой позиции по Договору и составляет 119 984 533 руб.

В обоснование расчета ответчик ссылается на то, что договором предусмотрена поставка комплекта товара и в соответствии со статьей 479 ГК РФ, такое обязательство считается исполненным с момента передачи всех предметов, входящих в комплект.

Вместе с тем, суды пришли к правильному выводу, что истец ошибочно толкует условия договора.

В соответствии с нормами статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

В соответствии с пунктом 13.1. Договора поставки оборудования N 10399 от 10.06.2019 в случае нарушения сроков отгрузки Продукции, установленных в настоящем Договоре более чем на 14 дней, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,05% от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 10.1.3. Договора право собственность на Продукцию переходит к покупателю с момента передачи Продукции Грузополучателю в пунктах назначения.

Пунктом 10.2.3. Договора датой поставки Продукции Стороны считают при поставке автотранспортом - дату передачи Продукции Грузополучателю в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Грузополучателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной.

В период действия договора единицы продукции принимались АО «ОЭК» с оформлением товарно-транспортных накладных. Спецификация не является единственным документом, определяющим номенклатуру поставляемой продукции. В соответствии разделом Термины и толкование Договора Продукция» (МТР, оборудование) - оборудование, материалы и другие материально-технические ресурсы, предусмотренные настоящим Договором, в том числе спецификациями к нему. В соответствии разделом Термины и толкование Договора (в редакции Дополнительного соглашения N 3 от 19.06.2020 года) «Поставочная единица - технологический объект, узел или блок заводской готовности, поставляемый в отдельной упаковке с отдельным комплектом документации.

Согласно пункту 3.8. Договора (в редакции Дополнительного соглашения N 3 от 19.06.2020) Поставщик поставляет Материалы и Оборудование в соответствии с Графиком изготовления, испытания и поставки Продукции Поставщиком. Поставщик осуществляет поставку Покупателю Поставочных единиц в соответствии с Перечнем поставочных единиц (Приложение N 5 к настоящему Договору)».

Дополнительным соглашением N 11 от 12.03.2021 принято Приложение N 1 «Перечень поставочных единиц», Приложением N 5 к Договору N 10399 от 10.06.2019 года. В Перечне указана номенклатура поставляемой продукции и изменен срок ее поставки по каждой позиции. Стоимость единиц поставляемой продукции согласована сторонами, что подтверждается подписанными Товарными накладными (форма N ТОРГ-12).

Исходя из изложенного, толкуя условия договора в их системной связи (системное толкование), позволяющей выявить волю сторон при заключении договора об условиях, учитывая процессуальное поведение истца (изменение исковых требований в судебном заседании в части методологии расчета), суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что неустойка, согласно условиям договора, подлежит начислению от стоимости недопоставленной единицы Продукции, согласованной в Перечне поставочных единиц.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Таким образом, проверив расчеты сторон, суды верно указали, что контррасчет ответчика выполнен в соответствии с условиями Договора.

Данный вывод судов также основан, в том числе на правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 N 263-О, согласно которой, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. В том случае, если имеет место частичное нарушение обязательств, неустойка должна начисляться на сумму не поставленного в установленный договором срок товара. Начисление неустойки на всю сумму договора, в том числе на ту часть, которая ответчиком исполнена надлежащим образом, приводит к необоснованному привлечению ответчика к ответственности, установленной контрактом, без необходимых на то оснований.

Принимая расчет неустойки, представленный ответчиком, суды отклонили доводы ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» о проведении взаимозачета требований с истцом на сумму 301 932 000 руб., поскольку срок исполнения по требованию ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» к АО «ОЭК» не наступил.

В соответствии с нормами статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Исходя из толкования норм гражданского права, зачет является односторонней сделкой, которая может быть признана судом недействительным, в частности, по основаниям, предусмотренным главой 9 ГК РФ. Соблюдение критерия встречности требований для зачета предполагает, что кредитор по требованию лица, которое осуществляет зачет односторонним волеизъявлением (активное требование), является должником по требованию, против которого оно зачитывается.

В нарушение норм статьи 65 АПК РФ ответчик не предоставил совокупности доказательств, подтверждающих наступления обязанности по оплате долга у истца перед ответчиком на заявленную сумму.

Кроме того, истец рассчитал неустойку без учета Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, судами правильно указано, что неустойка подлежит начислению до 31.03.2022.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении норм статьи 333 ГК РФ при определении размера неустойки, подлежащей взысканию, поскольку рассчитываемая сумма неустойки по условиям Договора несоразмерна последствиям нарушенных обязательств.

В соответствии с нормами статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с пунктом 71, 73 и 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). Ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Как пояснил ответчик, оборудование, которое изготавливалось и поставлялось в рамках Договора, не имеет аналогов в Российской Федерации. Комплекс по производству сжиженного природного газа для КСПГ «Тобольск» является уникальной российской разработкой на основе отечественных технологий. Большая часть оборудования СПГ впервые изготовлено в России на заводе ответчика. Проект КСПГ «Тобольск» направлен на импортозамещение в сфере газовой промышленности. В связи с новизной и сложностью продукции в момент заключения договора стороны не могли доподлинно предвидеть все сложности, возникшие в ходе реализации проекта. Поскольку срок строительства КСПГ «Тобольск» изменен, ответственности в виде уплаты неустойки за нарушения сроков строительства в связи с недопоставкой оборудования у истца не возникла. То есть, нарушение сроков поставки со стороны ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» не привело к каким-либо неблагоприятным последствиям для истца. Блок генерации электроэнергии и холода БГЭиХ (далее - Блок генерации) стоимостью 378 000 000 рублей поставлен АО «ОЭК» 13.12.2021 (товарно-транспортная накладная N 675 от 13.12.2021) и, несмотря на неполную комплектность АО «ОЭК» осуществило монтаж Блока генерации на фундамент. Данное обстоятельство подтверждается письмом АО «ОЭК» N 22-1052-СА от 01.03.2022, Экспликацией зданий и сооружений КСПГ «Тобольск», а также фото таблицей N 1.

Как пояснил ответчик, не поставленные турбо-детандерные агрегаты технологически верно монтировать в уже установленный Блок. Поставка некомплектного блока не привела к замедлению строительства. Доказательства обратного суду не представлено.

Оценив приведенные ответчиком доводы, суды, учитывая специфику Договора, технологические особенности изготовления, поставки и монтажа Оборудования, добросовестность ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» по исполнению обязательств по Договору, пришли к правильному выводу об обоснованности применения норм статьи 333 ГК РФ при определении размера взыскиваемой неустойки.

В абзаце 3 пункта 72 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 Верховный Суд Российской Федерации закрепил разъяснение, согласно которому снижение пени, установленной в договоре за просрочку в исполнении денежного обязательства, ниже ставки, определяемой по правилам пункта 1 статьи 395 ГК РФ (ключевая ставка) не допускается. Однако при этом необходимо учитывать, что по смыслу данных в указанном выше Пленуме ВС РФ разъяснений такой нижний предел не применяется к неустойкам, установленным за нарушение неденежного обязательства (абзац 2 пункт 76 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года N 7).

Спорная неустойка заявлена за нарушение неденежного обязательства, поэтому правила пункта 6 статьи 395 ГК РФ, устанавливающие минимальную меру ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, в рассмотренном случае при уменьшении неустойки не применяются.

Таким образом, поскольку нарушенное обязательство ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» было именно неденежным (изготовление оборудования, поставка, выполнение шеф-монтажных работ), то судами верно произведено снижение размера договорной неустойки, несмотря на то, что она и так не превышает размера менее однократной ключевой ставки. Данное снижение производится с учетом того, что основой для исчисления неустойки является крайне дорогостоящее оборудование, окончательную оплату за которое ответчик получал только после его поставки со стороны истца.

Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции счел справедливым снизить размер неустойки до 15 000 000 руб., с учетом того, что недопоставленной осталась только 1 позиция (пункт 11.1 в Перечне поставочных изделий на сумму порядка 7 800 000 руб.), оборудование смонтировано на объекте, наступление для истца каких-либо неблагоприятных последствий не доказано, наличие возможных или действительных убытков истца от несвоевременной поставки ему оборудования не подтверждено.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суды делают правильный вывод о частичном удовлетворении иска.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанции материального и процессуального права, а фактически указывают на несогласие с выводами судов, основанными на исследовании имеющихся в деле доказательств, которым судами дана надлежащая правовая оценка, и направлены на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции находит выводы суда первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными при правильном применении норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у судов, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражных судов и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа



ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июня 2022 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2022 года по делу № А40-38435/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.




Председательствующий-судья


О.В. Каменская

Судьи

А.А. Гречишкин


Ю.Л. Матюшенкова