СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 июня 2020 г. по делу № А40-29187/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

12_25704742

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-29187/20-12-187
г. Москва
16 июня 2020 года.
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен помощником судьи Кузнецовой Н.А. рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению КП «УГС» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору № СИ 80/УК/ЖД/15/178 от 12.11.2015 г. в размере 29.503.228,52 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Казённого предприятия города Москвы «Управление гаражного строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неустойки согласно договору № СИ 80/УК/ЖД/15/178 от 12.11.2015 г. в размере 3.031.153 (три миллиона тридцать одна тысяча сто пятьдесят три) руб. 62 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38.156 (тридцать восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов