СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 марта 2025 г. по делу № А45-45243/2024

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-45243/2024
г. Новосибирск
25 марта 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 1) Мэрии города Новосибирска (ОГРН <***>), г. Новосибирск; 2) Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН <***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ОГРН <***>), г. Новосибирск

об обязании передать жилые помещения при участии:

от истца (1) - ФИО1 (доверенность от 24.12.2024, паспорт, диплом); от истца (2) - ФИО1 (доверенность от 26.12.2024, паспорт, диплом); от ответчика – ФИО2 (доверенность от 09.01.2025, паспорт, диплом);

руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Мэрии города Новосибирска (ОГРН <***>), г. Новосибирск; Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН <***>) удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ОГРН <***>) в срок до 31.12.2025 года передать Мэрии города Новосибирска

(ОГРН <***>) жилые помещения, предусмотренные Соглашением о реконструкции от 28.02.2017, в реконструированном многоквартирном жилом доме № 1 по ГП в Октябрьском районе:

- двухкомнатную квартиру № 18 (строительный) площадью 56,32 кв. м; - двухкомнатную квартиру № 23 (строительный) площадью 56,32 кв. м.; - двухкомнатную квартиру № 28 (строительный) площадью 56,32 кв. м; - двухкомнатную квартиру № 58 (строительный) площадью 56,32 кв. м; - двухкомнатную квартиру № 73 (строительный) площадью 56,32 кв. м; - двухкомнатную квартиру № 98 (строительный) площадью 56,32 кв. м; - однокомнатную квартиру № 119 (строительный) площадью 35,98 кв. м;

- двухкомнатную квартиру № 120 (строительный) площадью 55,07 кв. м; - двухкомнатную квартиру № 149 (строительный) площадью 46,06 кв. м..

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ОГРН <***>) в пользу Мэрии города Новосибирска (ОГРН <***>) судебную неустойку на случай неисполнения решения суда по настоящему делу в размере 9 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с даты, следующей за датой истечения срока исполнения решения суда.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья В.Г. Осипов