Решение от 29 сентября 2022 г. по делу № А70-16942/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-16942/2022
г. Тюмень
29 сентября 2022 года
22 сентября 2022 года Судом вынесено решение по данному делу в виде резолютивной части (л.д. 48). По заявлению истца, поступившему в Суд 26 сентября 2022 года, мотивированное решение изготовлено 29 сентября 2022 года.



Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...> кабинет 419, дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Геофонд+»

К обществу с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания»

О взыскании неустойки в размере 9 158, 31 рублей

установил:

Заявлен иск о взыскании неустойки (л.д. 3-4).

На основании пункта 5 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства, на что было указано в определении о принятии искового заявления от 10 августа 2022 года (л.д. 1) и о чем стороны извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д. 2).

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, просит в иске отказать, поскольку Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01 апреля 2022 года на территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев введен мораторий (л.д. 38-39).

Исследовав материалы дела, Суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

21 марта 2022 года истец (Заказчик) и ответчик (Подрядчик) заключили договор № 021/2022 на производство работ, в соответствии с которым истец обязался выполнить полный комплекс работ по испытаниям грунтов статистической вдавливающей нагрузкой на сваи на объекте: «Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» в с. Каскара Тюменского района» в соответствии с расчетом стоимости работ и в сроки, согласованные сторонами, а ответчик обязался принять работы и оплатить их (л.д. 7-9).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 2 договора стоимость работ установлена в размере 290 000 рублей.

Согласно пунктам 3.2 и 3.3 договора, ответчик выплачивает авансовый платеж в размере 125 000 рублей в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора, окончательный расчет, за вычетом авансовых платежей, производится в течение десяти рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления субподрядчиком отчета о проведении испытаний согласно пункту 1.5. договора.

Дополнительным соглашением № 1 от 30 марта 2022 года стороны согласовали стоимость дополнительных работ в сумме 96 668 рублей, изменили порядок расчетов, установив его в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления субподрядчиком отчета о проведении испытаний согласно пункту 1.5. договора, а также установили срок окончания работ до 14 апреля 2022 года (л.д. 11).

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 06 апреля 2022 года, подписанному обеими сторонами, истец выполнил работы на сумму 386 668 рублей (л.д. 13).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Платежными поручениями № 1016 от 24 марта 2022 года, № 1650 от 18 мая 2022 года, № 2166 от 14 июня 2022 года ответчик оплатил истцу 386 668 рублей (л.д. 14-16).

В соответствии с пунктом 7.10 договора, в случае несоблюдения срока оплаты выполненных и принятых работ, ответчик уплачивает по письменному требованию истца штраф в размере 0, 1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

Поскольку задолженность ответчиком была оплачена несвоевременно, истцом начислена неустойка в размере 9 158, 31 рублей, за период с 28 апреля 2022 года по 14 июня 2022 года, согласно представленному расчету (л.д. 17), которая подлежит взысканию.

Довод ответчика, о том, что на основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие, Судом не принимается, поскольку, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в период действия моратория (с 01 апреля 2022 года по 01 октября 2022 года) не начисляются финансовые санкции только за просрочку исполнения тех обязательств, который возникли до 01 апреля 2022 года, а финансовые санкции в связи с просрочкой исполнения обязательств, возникших после 01 апреля 2022 года, которые для целей применения положений о моратории могут именоваться текущими платежами, продолжают начисляться.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца (л.д. 6).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Геофонд+» 11 158 рублей 31 копейку, в том числе неустойку в размере 9 158 рублей начисленную за период с 28 апреля 2022 года по 14 июня 2022 года на основании пункта 7.10 договора № 021/2022 на производство работ от 21 марта 2022 года и государственную пошлину в размере 2 000 рублей.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме, в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.



Судья


Лоскутов В.В.