Резолютивная часть решения от 16 октября 2017 г. по делу № А76-10726/2017

Арбитражный суд Челяб инской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-10726/2017
17 октября 2017 г.
г. Челябинск


Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Аникина И.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Герасимовой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод», г. Златоуст Челябинской области, ОГРН 1097404000594, к муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение Златоустовского городского округа», г. Златоуст Челябинской области, ОГРН 1117404005355, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» Салихова Руслана Иосифовича, г. Стерлитамак, о взыскании 19 434 267 руб. 27 коп.

Руководствуясь ст. ст. 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

уточнение исковых требований о взыскании с ответчика 490 574 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.08.2015 по 04.12.2015, 15 922 128 руб. 67 коп. законной неустойки за период с 05.12.2015 по 27.07.2017, всего 16 412 703 руб. 38 коп. принять.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» в пользу акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» 490 574 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.08.2015 по 04.12.2015, 15 922 128 руб. 67 коп. законной неустойки за период с 05.12.2015 по 27.07.2017, всего 16 412 703 руб. 38 коп.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» в пользу акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» 105 064 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Возвратить акционерному обществу «Златоустовский машиностроительный завод» из федерального бюджета 2 476 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению

от 17.04.2017 № 2935.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.А. Аникин

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.