Резолютивная часть решения от 12 октября 2025 г. по делу № А26-2053/2024

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, <...>, тел./факс: <***> / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-2053/2024
г. Петрозаводск
13 октября 2025 года
Руководствуясь статьями 106, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

2. Взыскать с государственного унитарного предприятия Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) 2 415 121 руб. 45 коп., в том числе: 2 353 613 руб. 68 коп. - задолженность по договору подряда № 05-кэф - 23/2023-ФЗ, 61 507 руб. 77 коп. – неустойка за период с 18.01.2024 по 06.03.2024, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 35 076 руб. и судебные расходы на оплату экспертизы в сумме 140 000 рублей.

3. Встречные исковые требования государственного унитарного предприятия Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" удовлетворить частично.

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу государственного унитарного предприятия Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 993 968 руб. 20 коп., в том числе: 100 000 руб. неустойки по пункту 8.5 договора подряда № 05-кэф - 23/2023-ФЗ, 893 968 руб. 20 коп. неустойки по пункту 8.4 договора подряда № 05-кэф - 23/2023-ФЗ, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 77 599 руб. 00 коп.

5. В остальной части иска отказать.

6. Возвратить государственному унитарному предприятию Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) уплаченную по платежному поручению № 3406 от 20.06.2025 государственную пошлину в сумме 340 672 руб.

7. Произвести зачет встречных требований по пункту 2 и пункту 4 резолютивной части решения. В результате зачета взыскать с государственного унитарного предприятия Республики Карелия

"КарелКоммунЭнерго" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) 1 518 630 руб. 25 коп.

8. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Погосян А.А.