Резолютивная часть решения от 11 февраля 2018 г. по делу № А40-150087/2015Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 15_18155008 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 12.02.2018 г. Дело № А40-150087/15-5-1242 Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Главного управления МЧС России по Орловской области к ответчику: АО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о расторжении государственного контракта от 18.04.2014г. № 22 и взыскании аванса в размере 116 088 625,65 рублей, неустойки в виде пени в размере 31 924 372,05 рублей, штраф в общем размере 7 355 539,10 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8 679 438, 65 рублей и по день фактической уплаты, и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от заявителя: ФИО2 по дов. № 17 от 29.01.2018, ФИО3 по дов. № 20 от 29.01.2018, ФИО4 по дов. № 04 от 09.01.2018, ФИО5 по дов. № 14 от 18.01.2018 от ответчика: не явка, извещен Расторгнуть госконтракт № 22 от 18.04.2014г. Взыскать с АО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ 7» в пользу Главного управления МЧС России по Орловской области 51 050 522 руб. 65 коп. неотработанного аванса, 31 924 372 руб. 05 коп. договорной неустойки, 4 003 633 руб. 96 коп. штрафа, 309 267 руб. 35 коп. процентов за период с 10.07.2015 по 11.08.2015г., проценты в порядке ст. 395 ГК РФ начисленные на сумму основного долга 51 050 522 руб. 65 коп. исходя из действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставки ЦБ РФ с 11.08.2015г. по день фактической оплаты, 100 000 руб. 00 коп. штрафа за непредставление банковской гарантии. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. Взыскать с АО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ 7» в пользу Федерального бюджетного учреждения Орловская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 198 000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертного исследования. Взыскать с АО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ 7» в доход Федерального бюджета РФ 200 000 руб. 00 коп. госпошлины по иску. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:главное управление мчс россии по орловской области (подробнее)Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России" (подробнее) ФКУ "УКС МЧС России" (подробнее) Ответчики:АО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ 7" (подробнее)Иные лица:К/у Пронюшкин Д.Ю. (подробнее)ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" (подробнее) ООО Центр судебных и негосударственных экспертиз ИНДЕКС (подробнее) ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (подробнее) Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
