СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 января 2024 г. по делу № А40-173374/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

51_38359257

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-173374/23-51-1431
29 января 2024 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи О. В. Козленковой, единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А. В. Власенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИПЛАСТ» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИРА» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору подряда № ДП-01/02-20 от 04 февраля 2020 года неустойки в размере 15 075 000 руб.,

при участии: от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 16 октября 2023 года; от ответчика – ФИО2, по дов. № б/н от 22 января 2024 года;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИРА» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИПЛАСТ» по договору подряда № ДП-01/02-20 от 04 февраля 2020 года неустойку в размере 1 507 500 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 98 375 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова