Решение от 15 апреля 2018 г. по делу № А46-24440/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-24440/2017
16 апреля 2018 года
город Омск



Резолютивная часть решения объявлена 03.04.2018 г.

Полный текст решения изготовлен 16.04.2018 г.


Арбитражный суд Омской области в составе

судьи Целько Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Алювин» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчику бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 677 040 руб. 34 коп.


В заседании приняли участие:

от истца: не явились

от ответчика: не явились



Сущность спора: общество с ограниченной ответственностью «Алювин» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа   № 42» о взыскании 677 040 руб. 34 коп., из которых 175 082 руб. 50 коп. – задолженность по договору на выполнение подрядных работ № Ф2016.308417 от 09.11.2016 г., 251 114 руб. – денежная сумма, оплаченная в качестве обеспечения исполнения обязанностей по договору, 222 219 руб. 92 коп. – задолженность по договору на выполнение ремонтных работ № 42-10 от 17.04.2017 г., 28 623 руб. 92 коп. – неустойка.

Стороны в судебное заседание не явились.

Учитывая, что общество с ограниченной ответственностью «Алювин» и бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа           № 42» надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения дела, суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ, считает возможным разрешить спор в их отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42»  (заказчик) и  общество с ограниченной ответственностью «Алювин» (подрядчик) заключили договор на выполнение подрядных работ № Ф2016.308417 от  09.11.2016 г.

Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязался по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить ремонтные работы в бассейне учреждения и сдать их результат заказчику, а заказчик – принять результат работ и оплатить его.

Место выполнения работ – здание заказчика, расположенное по адресу: 644123,            <...> (п. 1.2 договора).

В п. 1.3 договора стороны согласовали срок выполнения работ – в течение  30 дней с момента подписания договора.

Цена договора составляет 1 516 556 руб. 15 коп. (п. 2.1 договора).

17 апреля 2017 года бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42»  (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Алювин» (подрядчик) заключили договор на выполнение ремонтных работ № 42-10.

Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязался выполнить дополнительные работы по ремонту помещения бассейна (доп. Смета) в здании бюджетного общеобразовательного учреждения, расположенном по адресу <...> и передать их заказчику, а заказчик – принять и оплатить выполненные работы в установленном договоре порядке, форме и размере.

Цена договора является твердой и составляет 222 219 руб. 92 коп. (п. 2.1 договора).

В п. 3.1 договора сторонами согласованы сроки выполнения работ: начало работ – 17 апреля 2017 года; окончание работ – 16 мая 2017 года.

Как видно из материалов дела, во исполнение договора № Ф2016.308417 от    09.11.2016 г. работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Алювин»  и приняты ответчиком по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 № 1 от 01.03.2017 г. на сумму 1 098 270 руб. 80 коп., № 1 от 01.04.2017 г. на сумму                  175 082 руб. 50 коп., всего на сумму 1 273 353 руб. 30 коп.

Сторонами подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат формы              № КС-3 № 1 от 01.03.2017 г. на сумму 1 098 270 руб. 80 коп., № 1 от 01.04.2017 г. на сумму  175 082 руб. 50 коп., всего на сумму 1 273 353 руб. 30 коп.

Во исполнение договора № 42-10 от  17.04.2017 г. работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Алювин» и приняты ответчиком по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 № 1 от 16.05.2017 г. на сумму 222 219 руб. 92 коп.

Сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат формы              № КС-3 № 1 от 16.05.2017 г. на сумму 222 219 руб. 92 коп.

В нарушение условий договора № Ф2016.308417 от 09.11.2016 г. (ч. 2) и условий договора № 42-10 от 17.04.2017 г. (ч. 4) обязательства по оплате выполненных                   обществом с ограниченной ответственностью «Алювин» работ ответчиком не исполнены, в связи с чем у бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42» образовалась задолженность перед истцом в сумме      175 082 руб. 50 коп. (по договору № Ф2016.308417 от 09.11.2016 г.) и в сумме                    222 219 руб. 92 коп. (по договору № 42-10 от 17.04.2017 г.), и в связи с чем, в том числе,  истцом заявлен настоящий иск.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 2.7 договора № Ф2016.308417 от  09.11.2016 г. оплата выполненных работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

В соответствии с п. 4.1 договора № 42-10 от  17.04.2017 г. оплата выполненных работ осуществляется  заказчиком в форме перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Расчет производится заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3).

Доказательства оплаты выполненных работ на общую сумму  397 302 руб. 42 коп. бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42» в материалы дела не представило, иск по существу в указанной части не оспорило.

Поэтому требования истца о взыскании  397 302 руб. 42 коп. основного долга подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании суммы 251 114 руб., внесенной им на счет заказчика на основании п. 4.1.1 договора № Ф2016.308417 от 09.11.2016 г. в качестве обеспечения исполнения договора.

Относительно заявленного требования, суд отмечает следующее.

В силу ч. 3 ст. 96  Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018 г.) исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 4 указанной статьи).

Согласно ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 5.1.5 договора заказчик обязан обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в срок не более 7 рабочих дней с момента исполнения обеспечиваемых подрядчиком обязательств.

В настоящем случае сторонами акты выполненных работ подписаны, работы приняты заказчиком.

Обязательства подрядчика перед заказчиком выполнены.

Таким образом, требования истца в указанной части судом также удовлетворены.

В случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором (ст. 330 ГК РФ).

Сумма неустойки, начисленной ответчику в соответствии с п. 8.2 договора                          № Ф2016.308417 от  09.11.2016 г., составила по расчетам истца, произведенным за период с 01.05.2017 г. по 24.10.2017 г. на сумму задолженности 175 082 руб. 50 коп., 7 613 руб. 69 коп.

Сумма неустойки, начисленной ответчику в соответствии с п. 8.2 договора                          № Ф2016.308417 от  09.11.2016 г. составила по расчетам истца, произведенным за период с 12.04.2017 г. по 24.10.2017 г. на сумму обеспечения  251 114 руб., 12 194  руб. 52 коп.

Сумма неустойки, начисленной ответчику в соответствии с п. 8.2 договора                          № Ф2016.308417 от  09.11.2016 г. составила по расчетам истца, произведенным за период с 01.05.2017 г. по 24.10.2017 г. на сумму задолженности 222 219 руб., 7 613 руб. 69 коп.

Расчеты истца судом проверены, контррасчеты ответчиком не представлены.

Поэтому требования истца о взыскании 28 623 руб. 92 коп. неустойки также удовлетворены судом.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд: 



РЕШИЛ:

Взыскать с  бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 42» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алювин» (ИНН <***>,                            ОГРН <***>) 677 040 руб. 34 коп.,  из которых 397 302 руб. 42 коп. – основной долг, 251 114 руб. – сумма обеспечения, 28 623 руб. 92 коп. – неустойка,  а также                         16 541 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.


Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Судья                                                                                                         Т.В. Целько