Решение от 3 июля 2020 г. по делу № А82-24320/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-24320/2019
г. Ярославль
03 июля 2020 года
Резолютивная часть решения принята 25 июня 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПРОТЕЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 65907.06 руб.

при участии:

от истца - ФИО2 – представитель по доверенности от 07.11.2019 г. (до перерыва)

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СК Протей" обратилось в арбитражный суд с иском к Публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания №2" о взыскании с учетом уточнения 2 561 300,78 руб. долга, 57 857,33 руб. неустойки за период с 22.08.2019 по 20.12.2020, с продолжением начисления до момента фактического исполнения обязательства по оплате.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, представил отзыв, в котором, пояснил, что в рамках Договора Истцом в июле 2019 выполнены, а Ответчиком приняты работы на сумму 2845889,76 руб. Приемка-сдача объема выполненных работ оформлялась актами КС-2 и справкой КС-3. Дата составления приложенных Истцом к иску актов КС-2 (№ 8, № 9, № 10) и справки КС-3 - 31.07.2019. Также был выставлен счет-фактура № 84 от 31.07.2019 (указан приложением № 9 к исковому заявлению). В соответствии с п. 5.1 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 с гарантийным удержанием в размере 10% от суммы акта, при условии получения от Подрядчика счета-фактуры. Заявленная Истцом к взысканию сумма задолженности по счету-фактуре № 84 от 31.07.2019 в размере 2561300,78 руб. была оплачена в полном объеме Ответчиком (оплачена вся счет-фактура на сумму 2845889,76 руб.; платежные документы с указанием в назначении номера договора и номера счета-фактуры приложены). Истцом заявлены исковые требования о взыскании неустойки с 22.08.2019 по 20.12.2019 от суммы 2561300,78 руб., однако срок оплаты указанной задолженности истек только 30.08.2019 (30 календарных дней с даты подписания КС-2 и КС-3), следовательно, неустойку возможно требовать с 31.08.2019. Также в приложенном к иску расчете неустойки неверно указана (применена) ставка за период с 16.12.2019 по 20.12.2019 - 6,50%, хотя должно быть 6,25%. По расчету Ответчика размер неустойки с 31.08.2019 по 20.12.2019 составляет 53190,84 руб., с 31.08.2019 по 22.04.2020 (момент фактической оплаты долга) - 65907,06 руб., представлен контррасчет неустойки.

Ответчик представил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Истец представил в материалы дела ходатайство об отказе от исковых требований в части основного долга, уточнился в части взыскания пени, просил взыскать 65 907,06 руб. пени за период с 31.08.2019 по 22.04.2020.

Судом ходатайство об уточнении исковых требований признано соответствующим ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принято к рассмотрению.

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ был объявлен перерыв до 25.06.2020 до 17 час. 10 мин.

Информация о перерыве в судебном заседании была размещена в сети Интернет, а также имеется отметка в протоколе судебного заседания.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия сторон.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

11.09.2018 между ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" /Заказчик/ и "СК Протей" /Подрядчик/ заключен договор подряда № 002505-1102/ДогР18 на производство работ, в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 которого Подрядчик обязуется в установленный договором срок) выполнить по заданию Заказчика работы по Строительству теплотрассы 2Ду800 мм "Е-новая", Дзержинский и Ленинский районы, Промышленное шоссе, от павильона № 1 (в районе ул. Промышленной) до павильона № 2 (в районе <...>) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ я уплатить обусловленную настоящим, договором цену. По письменному требованию Заказчика может составляться Проект производства работ. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием и Сводной таблицей стоимости с приложениями - Локальными сметными расчетами №№ 1-6, определяющими объем, содержание, цену работ, используемые материалы и срок производства работ, а также Проектом производства работ (в случае его составления), являющимися Приложениями №1 и №2 с приложениями №№ 2.1-2.6 к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.

Срок выполнения работ определен в п.п. 3.1, 3.2 Договора.

Согласно п. 4.1 договора Стоимость работ по настоящему договору в действующих ценах 2018г. определяется на основании Сводной таблицы стоимости с приложениями - Локальными сметными расчетами №№ 1 -6, и на момент подписания Договора составляет не более 8 074 552,13 рублей (Восьми миллионов семидесяти четырех тысяч пятисот пятидесяти двух рублей 13 коп.), кроме того НДС по установленной НК РФ ставке.

В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных » средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях) с гарантированным удержанием в размере 10% от суммы акта, при., условии получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика И получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры. Окончательная оплата работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также при условии -поступления на расчетный счет Заказчика от Подрядчика в полной сумме денежных средств в оплату неустоек (либо прекращения обязательства по оплате данных неустоек способами, предусмотренными действующим законодательством РФ), обязанность по уплате которых установлена п. 9.4 Договора (в случае, если требование об оплате неустоек было направляй Заказчиком в адрес Подрядчика). Гарантированное удержание выплачивается Заказчиком в течение 30 календарных дней после; приемки выполненных работ по всем этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору). В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры. В случае неуплаты Заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты за выполненные работы, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустоек, предусмотренных п. 9.4 Договора.

В силу п.п. 6.1 – 6.3 Договора приемка работы и оценка качества производится представителем; Заказчика в соответствии с СО 34.04.181-2003 ежемесячно и после истечения общего срока выполнения работ указанного в п. 3.1. настоящего Договора. Приемка-сдача ежемесячного и после окончания выполнения работ объема; выполненных работ оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Акт Формы КС-2 и Справка по Форме КС-3 должны быть предоставлены Подрядчиком до 25 числа текущего месяца. В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов выполненных paбот условиям настоящего договора при их ежемесячной приемке, Заказчик составляет Акт устранения несоответствия (недостатков) с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчиков в срок, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Подрядчик после получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком. После истечения срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, стороны составляют Акт приемки по форме КС-14 в срок, не позднее 10 дней с даты истечения, общего срока выполнения работ. Если при составлении Акта приемки по форме КС-14 сторонами будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Истцом выполнены работы надлежащим образом сумма задолженности по счет-фактуре № 84 от 31.07.2019 составила 2561300,78 руб.

Претензией от 10.09.2019 № 213 истец просил погасить образовавшуюся задолженность по договору подряда и неустойки за просрочку оплаты выполненных работ в размере 2 561 300,78 руб.

Неисполнение ответчиком требований истца послужило поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ Оценив представленные документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Согласно п.1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу положений ст. 711 Гражданского кодекса РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Ответчиком оплачена задолженность в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства истец сообщил об оплате ответчиком суммы основного долга в полном объеме и заявил об отказе от иска в этой части. В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ, учитывая, что отказ от иска в части взыскания основного долга не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и интересы других лиц, суд считает возможным принять отказ, производство по делу в этой части прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец уточнил размер исковых требований, просил взыскать 65 907,06 руб. пени за период с 31.08.2019 по 22.04.2020.

Факт оказания услуг и просрочки исполнения обязательства по их оплате установлен судом в ходе судебного разбирательства, подтвержден материалами дела, в связи с чем суд признает правомерным начисление пени за период с 31.08.2019 по 22.04.2020 в размере 65 907,06 руб.

В уточненном размере сумма пени подлежит взысканию с ответчика.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина, отсрочка в уплате которой была предоставлена истцу в соответствии с действующим законодательством, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, 151, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска в части взыскания основного долга, производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПРОТЕЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 65907,06 руб. процентов.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" в доход федерального бюджета 2636 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Танцева В.А.