Решение от 30 июня 2023 г. по делу № А40-77399/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-77399/23-143-619
г. Москва
30 июня 2023 года
Резолютивная часть решения вынесена 05 июня 2023 года

Мотивировочная часть решения изготовлена 30 июня 2023 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Судья О.С. Гедрайтис

рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного судопроизводства по иску

ГБОУ Школа №1573 (ИНН 7715616552)

к ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» (ИНН 7727462177)

о взыскании неустойки по Контакту № 1573-37/2022 от 30.03.2022 в размере 4 000 руб.

00 коп.,

без вызова сторон,



УСТАНОВИЛ:

ГБОУ Школа №1573 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» о взыскании неустойки по Контакту № 1573-37/2022 от 30.03.2022 в размере 4 000 руб. 00 коп.

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами получено.

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В установленные определением суда от 14.04.2023 сроки для представления сторонами дополнительных доказательств и документов в порядке ч. 3 ст. 228 АПК РФ, ответчик отзыв на иск не представил.

13.06.2023 (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление Истца о составлении мотивировочного решения.

Рассмотрев представленные документы, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ГБОУ г. Москвы «Школа № 1573» (Заказчик, Истец) и ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН», (Подрядчик, Ответчик) заключили Договор № 1573-37/2022, по условиям которого Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу площадки в ГБОУ Школа № 1573 по адресу ул. Псковская, д. 11 в объеме, установленном в Техническом задании, Заказчик обязался принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Подрядчик обязался своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта (п.п. 5.4.1. Контракта), обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации (п.п. 5.4.2. Контракта), обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет (п.п. 5.4.3. Контракта), исполнить иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом (п.п. 5.4.8. Контракта).

Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1 к настоящему Контракту): с даты заключения Контракта по 20.05.2022г. (п. 3.1 Контракта).

Истец направил Ответчику письмо с требованием предоставить, в срок не позднее 19.04.2022, документы в соответствии с п. 2.7 Технического задания и требованием приступить к работам не позднее 20.04.2022г., которые последним предоставлены не были.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом, предусмотрен штраф в размере 1 000 руб. (п. 7.5 Контракта).

На основании п. 7.5 Контракта, Истцом Ответчику начислен штраф в общем размере 4 000 руб. 00 коп. за следующие нарушения:

- нe предоставление письмо-направления от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;

- не предоставление наряда (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

- не предоставление личных квалификационных документов, оформленных в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.;

- не предоставление Графика производства работ.

27.04.2021 Заказчиком, в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 8.1.1.2 Контракта было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. № 22. Решение направлено почтой России (РПО 12725360073970), а также по электронной почте, указанной в контракте указанной в Контракте. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. № 22 Подрядчиком не получено. Письмо вернулось Заказчику.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя в соответствии с ч. 13 ст.95 Закона о контрактной системе.

В силу ч.14 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Решение о расторжении вступило в законную силу с 06.06.2022г.

Заказчиком было направлено в Управление Федеральной Антимонопольной службы (УФАС) Заявление о включение в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН».

17.05.2022 Заказчик направил по электронной почте, указанной в контракте Письмо вызов в ФАС о том, что на основании уведомления ЕИ/26043/22 от 17.05.2022 Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве сообщает о проведении проверки факта одностороннего расторжения Государственного контракта, заключенного между ГБОУ Школа № 1573 и ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» по результатам котировочной сессии на демонтаж площадки в ГБОУ Школа № 1573 по адресу ул. Псковская, д. 11 состоится посредством видеоконференцсвязи (исключительно дистанционно) 19.05.2022 в 10:45.

19.05.2022 состоялось рассмотрение посредством видеоконференции о включении сведений в отношении ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» Е реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением государственного контракта № 1573-37/2022. Решением УФАС было включить ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» в реестр недобросовестных поставщиков, что подтверждает недобросовестное отношение Подрядчика взятых на себя контрактных обязательств.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При заключении Договора Ответчик был осведомлен о наличии определенных предпринимательских рисков. Являясь субъектом предпринимательской деятельности, Ответчик, в соответствии со ст. 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств. Являясь субъектом гражданских правоотношений, Ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК РФ).

Договором, заключенным между Сторонами, предусмотрена ответственность Ответчика за ненадлежащее выполнение своих обязательств, таким образом, подписанием Договора Ответчик подтвердил, что будет нести ответственность в случае нарушения его условий.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, кроме случаев прямо предусмотренных в законе или договоре.

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК РФ).

Ответчик, заключая договор, согласился на его условия, в том числе касающиеся сроков (промежуточных и окончательного) выполнения работ и ответственности за их нарушение.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования полежат удовлетворению в полном объеме, так как, Истцом представлены в материалы дела доказательства в обоснование позиции по спору.

Судебные расходы относятся на Ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 307- 310, 401, 965, 1064 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ВЕНСТРОЙДИЗАЙН» в пользу Н ГБОУ Школа №1573- 4 000 руб. 00 коп. неустойки, 2 000 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.


Судья О.С. Гедрайтис