Резолютивная часть решения от 7 апреля 2017 г. по делу № А45-11896/2015

39/2017-50250(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-11896/2015
07 апреля 2017 года
город Новосибирск


Арбитражный суд Новосибирской области в составе: судьи Свиридовой Г.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "СтройКрит" (ОГРН 1145476140413), г. Новосибирск

к Обществу с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс" (ОГРН 1126686016445), г. Новосибирск

о взыскании 3 532 379 рублей 07 копеек,

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс" (ОГРН 1126686016445), г. Новосибирск

к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройКрит" (ОГРН 1145476140413), г. Новосибирск

о взыскании 6 709 586 рублей 20 копеек убытков,

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требовании относительно предмета спора: 1. Общество с ограниченной ответственностью "РЦ Обь", 2. Общество с ограниченной ответственностью "Рулог"

при участии в судебном заседании специалиста Молодина Владимира Викторовича, доктора технических наук, декана строительного факультета НГАСУ, заведующего кафедры технологии и организации

строительства, представителей: от истца – Матюшкина Николая Васильевича (директора), Аймановой Татьяны Васильевны (доверенность от 12.03.2015 года), от ответчика – Солдатовой Марии Сергеевны (доверенность от 07.07.2015 года), Никифорова Максима Александровича (доверенность от 07.07.2015 года), от третьих лиц – не явились,

Р Е Ш И Л:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс" (ОГРН 1126686016445) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СтройКрит" (ОГРН 1145476140413) 492 580 рублей 00 копеек – основного долга, 1 500 000 рублей 00 копеек неустойки, а также 18 541 рубль 00 копейки расходов по уплате государственной пошлины, 90 000 рублей расходов по оплате расходов на проведение судебных экспертиз.

В остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс" (ОГРН 1126686016445) в доход федерального бюджета 22 120 рублей 00 копеек государственной пошлины.

Во встречном иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс" в доход федерального бюджета 56 548 рублей 00 копеек государственной пошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, город Тюмень, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Г.В. Свиридова