Резолютивная часть решения от 12 июля 2024 г. по делу № А40-160120/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-160120/23-19-1250 г. Москва 12 июля 2024 г. Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания В.П. Ротарь, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ответчику ООО "ИНФРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании 159 988 007 руб. 00 коп. задолженности по договору подряда № КС/ИПД- 080722, встречный иск ООО "ИНФРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" к ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" о взыскании денежных средств при участии: от истца: ФИО1, доверенность, паспорт, диплом от ответчика: ФИО2, доверенность, удостоверение адвоката Требования ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" оставить без удовлетворения. Требования ООО "ИНФРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" по встречному иску удовлетворить в части. Взыскать с ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" (ИНН: <***>) в пользу ООО "ИНФРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН: <***>) 214 981 375 руб. 50 коп. неосновательного обогащения, 53 680 352 руб. 53 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 698.201 руб. 52 коп. убытков, 32.575.290 руб. 06 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 66.000 руб. 00 коп. В остальной части исковых требований, отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: С.В. Подгорная Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Капитал строй" (подробнее)Ответчики:ООО "ИНФРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (подробнее)Судьи дела:Подгорная С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
