Решение от 16 марта 2026 г. АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ


115225, <...>


http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-95702/25-67-674
г. Москва
17 марта 2026 г.
Резолютивная часть решения оглашена 11 марта 2026 г.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2026 г.

Арбитражный суд в составе:

Судья: В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем с/з А.А. Березкиной,

рассматривает в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ" (Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения

ОГРН: 14.02.2022, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОСТРОЙ"

(Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.08.2014, ИНН:

<***>)

о взыскании 3 880 048, 62 руб.

третье лицо: временный управляющий ФИО1 (ИНН <***>)

при участии:

от истца: ФИО2 по дов-ти от 03.02.2025

от ответчика: ФИО3 по дов-ти от 26.02.2026

от третьего лица: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ задолженности по договору от 13.06.2023 № 4344-23/Э/П в размере 1 573 143 руб. 56 коп., неустойки за период с 25.11.2023 по 12.02.2025 в размере 448 687 руб. 77 коп. с продолжением начисления по день фактической оплаты задолженности.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые


требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 13.06.2023 г. между ООО «ТВС» и ООО «АВГ» заключен Гражданско-правовой договор № 4344-23/Э/П , по условиям которого Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каскадная ул., в интервалах кол. № 69901 – кол. № 69897; кол. № 69896 – кол. № 69921; кол. № 69918 – кол. № 69961» в объеме, установленном в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (п.1.1 Договора).

Цена Договора составляет: 28 485 247 (двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести сорок семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС 20% - 4 747 541 (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот сорок один) рубль 20 копеек.

В соответствии с п. 4.6. Договора подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат в пределах договорной цены (п. 2.6.2. Договора).

26.06.2023 г. Ответчик платежным поручением № 35513 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 1 000 000 (один миллион) рублей, основание платежа: «Оплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г., счет № 17 от 26.06.2023г. В том числе НДС 20 % - 166666.67 рублей.».

30.06.2023 г. Заказчиком и Подрядчиком были подписаны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 на общую сумму: 7 817 794 (семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 21 копейка.

12.07.2023 г. Ответчик платежным поручением № 594 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 7 000 000 (семь миллионов) рублей, основание платежа: «Оплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г., счет № 20 от 11.07.2023г. за строительно монтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 1166666.67 р.».

12.07.2023 г. Ответчик платежным поручением № 35574 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 817 794 (Восемьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 21 копейка, основание платежа: «Доплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г. , счет № 20 от 11.07.2023г. за строительно монтажные работы В том числе НДС 20 % -136299.04 рублей».

31.07.2023 г. Заказчиком и Подрядчиком были подписаны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) № 2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 2 на общую сумму: 10 627 137 (десять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто тридцать семь) рублей 76 копеек.

09.08.2023 г. Ответчик платежным поручением № 615 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей, основание платежа: «Оплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г., счет № 23 от 31.07.2023г. за строительно монтажные работы в том числе НДС 20.00 % - 1050000.00 р.».

10.08.2023 г. Ответчик платежным поручением № 35715 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 4 327 137 (четыре миллиона триста двадцать семь тысяч сто тридцать семь) рублей 76 копеек, основание платежа: Доплата


по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г. , счет № 23 от 31.07.2023г. за строительно монтажные работы В том числе НДС 20 % - 721189.63 рублей.

31.08.2023 г. Заказчиком и Подрядчиком были подписаны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) № 3 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 3 на общую сумму: 2 931 513 (два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 86 копеек.

13.09.2023 г. Ответчик платежным поручением № 35876 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 2 931 513 (два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 86 копеек, основание платежа: «Оплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г. ,счет № 27 от 31.08.2023г. за строительно монтажные работы В том числе НДС».

30.09.2023 г. Заказчиком и Подрядчиком были подписаны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) № 4 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 4 на общую сумму: 2 655 942 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 12 копеек.

09.10.2023 г. Ответчик платежным поручением № 35979 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 2 655 942 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 12 копеек, основание платежа: «Оплата по договору № 4344-23/Э/П от 13.06.2023г. ,счет № 31 от 30.09.2023г. за строительно монтажные работы В том числе НДС 20 % -442657.02 Рублей».

15.11.2023 г. Заказчиком и Подрядчиком были подписаны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) № 5 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 5 на общую сумму: 3 073 143 (три миллиона семьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 56 копеек.

09.07.2023 г. Ответчик платежным поручением № 155 перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в сумме: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Итого, стоимость принятых Заказчиком работ составляет: 27 105 531 (двадцать семь миллионов сто пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 51 копейка.

Ответчиком оплачены работы на сумму: 25 532 387 (двадцать пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 95 копеек.

С учетом изложенного, Ответчик не исполнил перед Истцом обязанность по оплате принятых 15.11.2023 г. Заказчиком работы на общую сумму: 1 573 143 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 56 копеек.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.


Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо № 51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору от 13.06.2023 № 4344-23/Э/П в размере 1 573 143 руб. 56 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за период с 25.11.2023 по 12.02.2025 в размере 448 687 руб. 77 коп. с продолжением начисления по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.8. Договора за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начисляется пени, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, проверен судом, является правильным, не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 25.11.2023 по 12.02.2025 в размере 448 687 руб. 77 коп. с продолжением начисления по день фактической оплаты задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.


В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом в ходе рассмотрения спора заявлено ходатайство об уменьшении исковых требований, уточнения судом приняты.

При этом подпунктом 3 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОСТРОЙ" (ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ" (ИНН: <***>) задолженность по договору от 13.06.2023 № 4344-23/Э/П в размере 1 573 143 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи сто сорок три) руб. 56 коп., неустойку за период с 25.11.2023 по 12.02.2025 в размере 448 687 (четыреста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 77 коп., неустойку в размере в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки начисляемую на сумму долга в размере 1 573 143,56 руб. за период с 13.02.2025 по дату фактической оплаты задолженности, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 85 655 (восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ" (ИНН: <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 55 746 (пятьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб. 00 коп., уплаченную по чеку от 18.04.2025 г.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: В.Г. Джиоев