Резолютивная часть решения от 17 января 2018 г. по делу № А70-15583/2017Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 21/2018-3842(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-15583/2017 г. Тюмень 18 января 2018 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Спец Строй Проект» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Спец Строй Проект» в пользу муниципального казенного учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» неустойку в размере 1 505 042 рубля 27 копеек. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Спец Строй Проект» в доход федерального бюджета 28 050 рублей государственной пошлины. Выдать исполнительные листы. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Ю.В. Шанаурина Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство" (подробнее)ООО "Санг-Т" (подробнее) Ответчики:ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦ СТРОЙ ПРОЕКТ" (подробнее)ООО "Ямал-Маркет" (подробнее) Судьи дела:Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |