Решение от 11 октября 2017 г. по делу № А40-68953/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 116_17097089 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 11.10.2017г. Дело № А40- 68953/17 Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи А.П. Стародуб - единолично.( шифр судьи 116- 627) При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 с участием: от заявителя – согласно протокола судебного заседания от ответчика - рассмотрел дело по заявлению АО « СтройТрансНефтеГаз» ( ИНН <***> ОГРН <***>) к ООО « Строительная компания» ( ИНН <***>) , ООО « СтройЕвроКом» ( ИНН <***>) о взыскании неустойки солидарно Взыскать с ООО « Строительная компания» ( ИНН <***>) , ООО « СтройЕвроКом» ( ИНН <***>) в пользу АО « СтройТрансНефтеГаз» ( ИНН <***> ОГРН <***>) солидарно неустойку в размере 1.211.913,72 руб., расходы по госпошлине 25.119 руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд. Судья А.П. Стародуб Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ" (подробнее)Ответчики:ООО Строительная компания (подробнее)Судьи дела:Стародуб А.П. (судья) (подробнее) |