Резолютивная часть решения от 12 января 2017 г. по делу № А40-123833/2016

143_14998120

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40-123833/16-143-1040

«12» января 2017 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Майоровой Н.А. с использованием средств аудиозаписи

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску АО «СИТРОНИКС КАСУ» (125047, г.Москва, ул.Тверская-Ямская 3-я, д.39/5, стр.1) к ООО «Мытищинская Строительная Компания» (141031, Московская область, г.Мытищи, ул.Селикатная, д.36) о взыскании 5 240 297 руб. 72 коп.

и по встречному иску ООО «Мытищинская Строительная Компания» (141031, Московская область, г.Мытищи, ул.Селикатная, д.36)

к АО «СИТРОНИКС КАСУ» (125047, г.Москва, ул.Тверская-Ямская 3-я, д.39/5, стр.1) о взыскании 2 172 911 руб. 61 коп. неустойки

при участии: от истца: Казаков А.А., дов. № б/н от 10.01.2017г., от ответчика: Гульченко Е.Г., дов. № б/н от 15.06.2016г.

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мытищинская Строительная компания» в пользу АО «СИТРОНИКС Комплексные Системы Управления» 4 294 585 (четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) руб. 42 коп. задолженности, 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. неустойки, 736 174 (семьсот тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) руб. 22 коп. процентов и 45 521 (сорок пять тысяч пятьсот двадцать один) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части первоначальных требований по иску отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мытищинская Строительная компания» в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 3 680 (три тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.

Взыскать с Акционерного общества «СИТРОНИКС Комплексные Системы Управления» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мытищинская Строительная компания» 2 069 439 (два миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять) руб. 63 коп. неустойки, 120 000 (сто двадцать тысяч) судебных расходов и 33 347 (тридцать три тысячи триста сорок семь) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины. В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мытищинская Строительная компания» в пользу АО «СИТРОНИКС Комплексные Системы Управления» 2 225 145 (два миллиона двести двадцать пять тысяч сто сорок пять) руб. 79 коп. задолженности, 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. неустойки, 736 174 (семьсот тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) руб. 22 коп. процентов, 120 000 (сто двадцать тысяч) судебных расходов и 8 494 (восемь тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ: О.С. Гедрайтис