Резолютивная часть решения от 24 декабря 2018 г. по делу № А40-227604/2016

5463_20954060

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (29 отд., тел. 600-97-77) Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

город Москва Дело № А40- 227604/16-29-2218

объединено с делом № А40-221501/17-12-1367 25 декабря 2018 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-2218) Судей: единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фагмановой Э.И. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБИНТЕРМОНОЛИТСТРОЙ" (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673, дата регистрации 22.07.2013)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПУТЕВИ» УЖИЦЕ

о взыскании денежных средств в размере 140 285 296,48 руб., в том числе убытков в размере 89 356 545,28 руб., основного долга в размере 50 928 751,20 руб. на основании договора строительного подряда от 25.03.2016 № 3БМ-72, а также госпошлины в размере 206 000 руб.

по исковому заявлению АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия)

к ответчику: ООО «Запсибинтермонолитстрой» (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673)

о взыскании неустойки по договору № 3БМ-72 от 25.03.2016 г. в размере 20.381.067,68 рублей, убытков в размере 4.899.700 рублей,

при участии: Истец: Макарихин А.С. по доверенности от 23.03.2018 № 23/2018/ЮО Ответчик: Теплова У.Е. по доверенности от 08.01.2018 № 6 Эксперт: Кадыров Ф.А.

Р Е Ш И Л :

Удовлетворить исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБИНТЕРМОНОЛИТСТРОЙ" (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673, дата регистрации 22.07.2013).

Взыскать с АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия) сумму долга в размере 116 909 923,88 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот двадцать три рубля 88 копеек), а также сумму госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч руб.) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБИНТЕРМОНОЛИТСТРОЙ" (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673, дата регистрации 22.07.2013).

Удовлетворить встречные исковые требования АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия) частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБИНТЕРМОНОЛИТСТРОЙ" (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673, дата регистрации 22.07.2013) сумму неустойки в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), а также сумму госпошлины в размере 28 000 (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) в пользу АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В результате зачета встречных исковых требований взыскать с АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия) денежные средства в размере 115 409 923,88 (Сто пятнадцать миллионов четыреста девять тысяч девятьсот двадцать три рубля 88 копеек), а также сумму госпошлины в размере 172 000 (Сто семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБИНТЕРМОНОЛИТСТРОЙ" (ОГРН 1138602011020, ИНН 8602205673, дата регистрации 22.07.2013).

Возвратить АО «ПУТЕВИ» Ужице (Республика Сербия) сумму государственной пошлины в размере 50 596 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек), уплаченной по платежному поручению от 17.11.2017 № 10199, из дохода ФБ РФ.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.

СУДЬЯ: О.Ю.Лежнева