Решение от 14 ноября 2019 г. по делу № А27-17687/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05

e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-17687/2019
город Кемерово
14 ноября 2019 года
Дело рассмотрено в судебном заседании 07 ноября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 14 ноября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи секретарем ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТехника», с. Атаманово, Новокузнецкий район, Кемеровская область, ИНН <***>, ОГРН <***>

к публичному акционерному обществу «Южно-Кузбасская ГРЭС», г. Калтан, Кемеровская область, ИНН <***>, ОГРН <***>

о взыскании долга, пени

при участии: стороны в судебное заседание не явились, извещены,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТехника» (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями о взыскании с публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ответчик) в связи с ненадлежащим исполнением условий договора подряда № 209 от 27.08.2018года 15 365,28 руб. пени по акту № 2 от 30.10.2018, 7111,32 руб. пени по акту № 3 от 30.10.2018, 634,34 руб. пени по акту № 4 от 30.10.2018, 39,10 руб. пени по акту № 2 от 30.11.2018, 4391,23 руб. пени по акту № 6 от 29.03.2019, 2 296 094,25 руб. долга и 29 390,01 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019, с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 7 от 29.05.2019, 461 894,40 руб. долга и 5912,25 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019 с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 8 от 29.05.2019, 323 931,60 руб. долга и 4146,32 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019, с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 9 от 29.05.2019, 297 823,20 руб. долга и 3812,14 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019, с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 10 от 29.05.2019, 282,13 руб. пени по акту № 11 от 19.06.2019, 1 285 463,20 руб. долга и 19 591,85 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019, с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 12 от 19.06.2019, 1 874 850 руб. долга и 16 123,71 руб. пени за нарушение сроков оплаты по состоянию на 03.09.2019, с дальнейшим взысканием по день фактического исполнения обязательства по акту № 12 от 19.06.2019 (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В настоящем судебном заседании дело рассмотрено в отсутствие сторон, извещенных о дате судебного разбирательства. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования не оспорил.

Изучив материалы дела, суд установил.

В соответствии с договором подряда № 209 от 27.08.2018 (далее – Договор) между ответчиком (заказчиком) и истцом (подрядчиком) подрядчик выполнил с период с 30.10.2018 по 19.06.2019 и сдал заказчику работы, предусмотренные Договором, на общую сумму 17 056 556,65 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.10.2018 №№ 1,2,3,4, от 30.11.2018 №2, от 29.03.2019 № 6, от 29.05.2019 №№ 7,8,9,10, от 19.06.2019 №№ 11,12, 13 и соответствующими им справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, за которые (работы) на основании пункта 7.2 Договора заказчик должен был произвести оплату в течение 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления счет-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса.

В пункте 10.8 Договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков оплаты, заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 0,02% от несвоевременного оплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности, но не более 10% несвоевременно оплаченной суммы.

По платежным поручениям № 6190 от 12.11.2019, № 6501 от 23.11.2018, № 6705 от 10.12.2018, № 6750 от 12.12.2018, № 6784 от 13.12.2018, № 6795 14.12.2018, № 2521 от 08.05.2019, № 2597 от 15.05.2019, № 2826 от 22.05.2019, № 3288 от 07.06.2019, № 3457 от 13.06.2019, № 3486 от 14.06.2019, № 3786 от 19.06.2019, № 3855 от 24.06.2019, № 4147 от 10.07.2019, № 4509 от 17.07.2019, № 4638 от 24.07.2019, № 4741 от 26.07.2019, № 5012 от 12.08.2019, № 5461 от 23.08.2019 заказчик произвел оплату выполненных работ частично, не оплачено 6 540 056,65 руб.

Ответчик вышеуказанные обстоятельства, а также расчеты истца не оспорил. В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

За просрочку оплаты работ по Договору истец правомерно предъявил к взысканию пеню, рассчитав ее на сумму задолженности по каждому акту, с учетом произведенных ответчиком платежей. Общая сумма пени составила 106 799,68 руб. Расчет ответчиком не оспорен, признан судом верным.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» истец вправе требовать присуждения пени по день фактического исполнения обязательства.

Таким образом, с 04.09.2019 пени подлежат начислению на сумму задолженности по актам № 7 от 29.05.2019, № 8 от 29.05.2019, № 9 от 29.05.2019, № 10 от 29.05.2019, № 12 от 19.06.2019, № 13 от 19.06.2019 и взысканию с ответчика в пользу истца.

Доказательства оплаты ответчиком истцу требуемых сумм к дате принятия решения в дело не представлены.

Исковые требования подлежат удовлетворению (статьи 309, 330, 702, 711 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца исчисляются от окончательной цены иска и относятся на ответчика, оставшаяся сумма подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТехника»:

- 27 541,27 руб. пени по состоянию на 03.09.2019, в том числе 15 365,28 руб. пени по акту № 2 от 30.10.2018, 7111,32 руб. пени по акту № 3 от 30.10.2018, 634,34 руб. пени по акту № 4 от 30.10.2018, 39,10 руб. пени по акту № 2 от 30.11.2018, 4391,23 руб. пени по акту № 6 от 29.03.2019;

- 2 296 094,25 руб. долга по акту №7 от 29.05.2019 и 29 390,01 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 2 296 094,25 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 424177,95 руб.;

- 461 894,40 руб. долга по акту № 8 от 29.05.2019 и 5 912,25 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 461 894,40 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 40277,19 руб.;

- 323 931,60 руб. долга по акту № 9 от 29.05.2019 и 4146,32 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 323 931,60 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 28 246,84 руб.;

- 297 823,20 руб. долга по акту № 10 от 29.05.2019 и 3812,14 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 297 823,20 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 25970,18 руб.;

- 282,13 руб. пени по акту № 11 от 19.06.2019,

- 1 285 463,20 руб. долга по акту № 12 от 19.06.2019 и 19 591,85 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 1 285 463,20 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 318187,87 руб.;

- 1 874 850 руб. долга по акту № 13 от 19.06.2019 и 16 123,71 руб. пени по состоянию на 03.09.2019 и далее взыскать пени с 04.09.2019 по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму долга 1 874 850 руб. (ее остаток) в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 171361,29 руб.,

а также 56 234 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТехника» справку на возврат из федерального бюджета 15 441 руб. государственной пошлины, уплаченной на основании платежного поручения №1702 от 17.07.2019.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья А.Е. Логинова