Решение от 6 июня 2019 г. по делу № А46-4572/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-4572/2019
06 июня 2019 года
город Омск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 06 июня 2019 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пижун В.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к жилищно-строительному кооперативу «Удачный» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 400 001 руб.,

в судебном заседании приняли участие:

от истца – представитель ФИО1 по доверенности от 01.01.2019 № 35;

от ответчика – не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» (далее - АО «Омск РТС», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к жилищно-строительному кооперативу «Удачный» (далее – ЖСК «Удачный», ответчик) о взыскании 400 001 руб., в том числе: 399 001 руб. задолженности за потребленную тепловую энергию в октябре 2018 года (доначисления за январь 2018 года), за период с июня по ноябрь 2018 года и 1 000 руб. пени, рассчитанных за период с 14.07.2018 по 18.02.2019, с дальнейшим начислением пени по день фактической оплаты долга, а также расходов по оплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Омской области от 15.03.2019 указанное исковое заявление принято к производству с дальнейшим рассмотрением дела в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования.

На основании определения от 18.04.2019 принято уточнение исковых требований до 955 674 руб. 51 коп. задолженности за тепловую энергию, потребленную по договору № 3-39777 за период с июня по ноябрь 2018 года и 55 652 руб. 74 коп. пени, рассчитанных за период с 14.07.2018 по 11.04.2019, с дальнейшим начислением пени по день фактической оплаты долга, а также расходы по оплате государственной пошлины; суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

До рассмотрения спора по существу истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ЖСК «Удачный» 903 272 руб. 40 коп. задолженности за тепловую энергию, потребленную в период с июня по ноябрь 2018 года и 69 719 руб. 70 пени за период с 14.07.2018 по 06.05.2019 с дальнейшим начислением пени по день фактической оплаты задолженности. Уточнение судом принято.

В судебном заседании истец поддержал уточненные исковые требование в полном объеме; представил для приобщения дополнительное соглашение от 30.04.2019 к договору теплоснабжения № 3-39777 от 11.05.2018, выписку из протокола общего собрания ЖСК «Удачный» от 03.08.2018. Документы приобщены судом к материалам дела.

Ответчик в судебное заседание не явился, представил в материалы дела заявление об отложении судебного разбирательства, в связи с отсутствием представителя ЖСК «Удачный» в городе Омске в период с 10 по 14 июня, представил в материалы дела дополнительное соглашение от 30.04.2019 к договору теплоснабжения № 3-39777 от 11.05.2018, выписку из протокола общего собрания ЖСК «Удачный» от 03.08.2018.

В удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания судом отказано, в связи с его необоснованностью и непредставлением в материалы дела доказательств невозможности присутствия представителя ЖСК «Удачный» в судебном заседании, назначенном на 30.05.2019; дополнительные документы приобщены судом к материалам дела.

Как следует из материалов дела, 11.05.2018 между АО «ОмскРТС» (энергоснабжающая организация, ЭО) и ЖСК «Удачный»» (потребитель) подписан договор № 3-39777 теплоснабжения, по условиям которого энергоснабжающей организацией принято обязательство подавать абоненту через присоединенную теплосеть тепловую энергию в горячей воде от ТЭЦ-5 в количестве 2 420,2115 Гкал в год на сумму 3453207,62руб. в том числе НДС 526760,49 руб., теплоноситель в количестве 5091, 8496 куб м в год на сумму 94812,28 руб. в том числе НДС 14462,89 руб., объемы энергоресурсов и стоимость указаны с тепловой нагрузкой 0,6121 Гкал/ч, а потребитель обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1.1 договора).

Расчеты за тепловую энергию и теплоноситель производятся по тарифам, изменяющимся в течение действия договора (пункт 4.1 договора).

В соответствии с пунктом 4.3 договора порядок расчетов за потребляемую тепловую энергию устанавливается в соответствии с Приложением № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2 Приложения № 3 к договору расчетным периодом является календарный месяц.

В силу пунктов 2-6, 8 Приложения № 3 к договору ЭО до 15 числа текущего расчётного периода выставляет в банк плательщика платёжные документы на оплату 35% стоимости договорного значения тепловой энергии и теплоносителя текущего расчётного периода (первый промежуточный платёж).

ЭО до 23 числа текущего расчётного периода выставляет в банк плательщика платёжные документы на оплату 50% стоимости договорного значения тепловой энергии и теплоносителя текущего расчётного периода (второй промежуточный платёж).

Окончательный расчёт за тепловую энергию и теплоноситель и налоги, установленные законодательством, производится по платёжным документам, выставляемым ЭО в банк абонента 5 числа месяца, следующего за расчётным,

В случае если объём фактического потребления тепловой энергии за истёкший месяц меньше договорного объёма тепловой энергии, излишне уплаченная сумма зачитывается в счёт платежа за следующий месяц.

Потребитель обязан оплатить стоимость тепловой энергии и теплоноситель и налоги, установленные законодательством, на основании платёжных документов с заранее данным акцептом в следующем порядке:

- первый промежуточный платёж - до 18 числа текущего расчётного периода - в размере 35% от стоимости договорного значения тепловой энергии и теплоносителя текущего расчётного периода;

- второй промежуточный платёж - до последнего числа текущего месяца (за который осуществляется оплата) в размере 50% от стоимости договорного значения тепловой энергии и теплоносителя текущего расчётного периода;

- окончательный расчёт - до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата - за фактически потреблённую в истёкшем месяце тепловую энергию и теплоноситель, с учетом оплат, произведённых абонентом» в расчётном периоде.

В случае несвоевременной оплаты потребителем промежуточных платежей и/или несвоевременного осуществления окончательного расчёта, ЭО вправе начислять абоненту со дня, следующего за днём, до наступления которого согласно условиям договора потребитель обязан был осуществить платёж, пени в размере, установленном действующим зак4онодательством до фактического исполнения потребителем денежного обязательства.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт ЭО.

В соответствии с пунктом 7.2. договора стороны распространили положения настоящего договора на правоотношения, которые возникли между ними с дат, указанных в Приложении № 2, в связи с чем, расчеты про данному договору производить с даты, указанной в настоящем пункте.

Согласно Приложению № 2 к договору дата расчетов (поставки) тепловой энергии на объекты, поименованные в договоре – с 17.11.2017.

Как указывает истец, во исполнение обязательств по договору в период с июня по ноябрь 2018 года ответчику поставлена тепловая энергия на общую сумму 1 052 684 руб. 53 коп., что подтверждается предъявленными для оплаты счетами-фактурами № Т2018-65242 от 30.11.2018, № Т2018-57994 от 31.10.2018, № Т2018-50904 от 30.09.2018, № Т2018-51591 от 02.10.2018, № Т2018-45336 от 31.08.2018, № Т2018-36746 от 30.06.2018, № Т2017-41031 от 31.07.2018.

ЖСК «Удачный» обязательства по оплате исполнил частично, в результате чего у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 903 272 руб. 40 коп. (с учетом уточнения от 07.05.2019).

01.03.2019 АО «Омск РТС» направило в адрес ЖСК «Удачный» претензию от 20.02.2019 № 26-03-10/997 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, данная претензия оставлена ответчиком без исполнения.

Отсутствие действий со стороны ответчика по оплате задолженности явилось основанием для предъявления истцом настоящего иска.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, доводы сторон, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению с учетом уточнения от 07.05.2019.

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Правила, предусмотренные статьями 539 - 547 ГК РФ, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства (статья 548 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ).

Обстоятельства, изложенные ответчиком в отзыве о переходе собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...>, на прямые расчеты с АО «Омск РТС» с апреля 2018 года и подписании между АО «Омск РТС» и ЖСК «Удачный» не дополнительного соглашения к договору не являются существенно значимыми для рассмотрения настоящего дела, так как схема договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов не меняется, а исполнитель коммунальных услуг не освобождается от обязанности оплатить поставленные ресурсы в объеме, не оплаченном потребителями, и не лишается права потребовать впоследствии от потребителей оплатить задолженность по коммунальным услугам.

К указанному выводу суд пришел, исследовав представленные в материалы дела доказательства ввиду нижеследующего.

В соответствии с выпиской из протокола общего собрания ЖСК «Удачный» от 03.08.2018 членами ЖСК «Удачный» принято решение о переходе собственников жилых помещений на прямые платежи поставщикам за индивидуальное потребление коммунальных услуг – отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Дополнительным соглашением от 30.04.2019 к договору теплоснабжения № 3-39777 от 11.05.2018 АО «Омск РТС» и ЖСК «Удачный», исходя из буквального толкования его условий, стороны предусмотрели порядок осуществления расчетов за индивидуальное потребление коммунального ресурса между собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (потребителями) и энергоснабжающей организации, при том, что Исполнителем коммунальной услуги является ЖСК «Удачный».

Согласно части 1 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

В случае выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом жилищным кооперативом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации жилищного кооператива органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, жилищным кооперативом представляются в орган государственного жилищного надзора сведения о выборе способа управления многоквартирным домом жилищным кооперативом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (часть 6 статьи 110 ЖК РФ).

При наличии в многоквартирном доме управляющей организации, в правоотношениях по поставке коммунальных ресурсов в этот дом участвует эта управляющая организация, как исполнитель коммунальных услуг, и ресурсоснабжающая организация, как поставщик. Абонентом (потребителем) и, как следствие, лицом, обязанным оплатить коммунальные ресурсы ресурсоснабжающей организации, является управляющая организация. В свою очередь, потребители коммунальных услуг оплачивают эти услуги исполнителю. Факт оплаты собственниками помещений многоквартирного дома за собственное потребление ресурсоснабжающей организации не лишает управляющую компанию статуса исполнителя коммунальной услуги, равно как и не наделяет Компанию таким статусом, по смыслу положений Правил N 354.

Заключение между АО «Омск РТС» и ЖСК «Удачный» дополнительного соглашения не меняет обязательства между исполнителем коммунальной услуги и ресурсоснабжающей организацией, поскольку внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию рассматривается как выполнение обязательства по внесению платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед исполнителем. При этом исполнитель коммунальных услуг отвечает за надлежащее предоставление коммунальных услуг потребителям и не вправе препятствовать потребителям в осуществлении платежа непосредственно ресурсоснабжающей организации (абзац 2 пункта 64 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (далее - Правила № 354).).

В соответствии с частью 7.1 статьи 155 ЖК РФ и пунктом 64 Правил N 354 потребители вправе принять решение о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающей организации, которая продает коммунальный ресурс исполнителю (управляющей организации). Такой порядок расчетов рассматривается как выполнение потребителями как третьими лицами обязательств управляющей организации по внесению платы ресурсоснабжающей организации за соответствующие коммунальные ресурсы.

Доказательства принятия решения собственниками помещений в многоквартирном доме, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ в материалы дела не представлены.

На основании вышеизложенного требование истца о взыскании 903 272 руб. 40 коп. задолженности за тепловую энергию, потребленную в период с июня по ноябрь 2018 года подлежит удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 69 719 руб. 70 пени за период с 14.07.2018 по 06.05.2019 с дальнейшим начислением пени по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (пункт 1 статьи 332 ГК РФ).

Расчет неустойки истцом произведен в соответствии с положениями пункта 9.2. статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя уплачивают единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Расчет пени судом проверен, ответчиком по существу не оспорен, признан правомерным.

Таким образом, требование истца о взыскании 69 719 руб. 70 пени за период с 14.07.2018 по 06.05.2019 с дальнейшим начислением пени по день фактической оплаты задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме.

Ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ ЖСК «Удачный» не заявляло.

При подаче искового заявления в суд истцом заявлено ходатайство о зачете государственной пошлины, представлена справка от 21.09.2018 № А46-5313/2018, копия платежного поручения от 26.09.2017 № 16928.

По правилам статьи 110 АПК РФ, в связи с удовлетворением исковых требований, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 460 руб. возлагаются на ответчика.

Государственная пошлина в размере 263 380 руб. подлежит возврату истцу (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с жилищно-строительного кооператива «Удачный» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 644083, <...>) в пользу акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 644037, <...>) 972 992 руб. 10 коп., в том числе: 903 272 руб. 40 коп. задолженности за тепловую энергию, потребленную в период с июня по ноябрь 2018 года и 69 719 руб. 70 пени за период с 14.07.2018 по 06.05.2019 с дальнейшим начислением пени, предусмотренных пунктом 9.2. статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с 06.05.2019 по день фактической оплаты задолженности - 903 272 руб. 40 коп., в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, а также 22 460 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 644037, <...>) из федерального бюджета 263 380 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 26.09.2019 № 16928 и возвращенной на основании справки от 21.09.2018 № А46-5313/2018.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Л.Д. Ухова