Резолютивная часть решения от 30 января 2017 г. по делу № А38-9334/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

(резолютивная часть)

«

Дело № А38-9334/2016
г. Йошкар-Ола
31» января 2017 года
Арбитражный суд Республики Марий Эл в лице судьи Баженовой А.Н.

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Отделочник» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании законной неустойки с участием представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности, от ответчика – ФИО3 по доверенности.

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отделочник» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) законную неустойку по договору № 417/15 от 20.08.2015 в сумме 263 153 руб. 26 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 7023 рубля. В остальной части иска отказать.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) государствен- ную пошлину в сумме 253 рубля в доход бюджета РФ.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отделочник» (ИНН <***>, ОГРН <***>) государственную пошлину в сумме 1134 рубля в доход бюджета РФ.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пер- вый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья А.Н. Баженова