Решение от 23 октября 2024 г. по делу № А21-10568/2024

Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград Дело № А21-10568/2024

«23» октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена «21» октября 2024 года Решение изготовлено в полном объеме «23» октября 2024 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЭТНА» к Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» о взыскании 533 990,22 рублей

при участии в заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от ответчика: н/я установил.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНА» обратилось в суд с иском к Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» о взыскании неустойки в сумме 533 990,22 рублей.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ. Судом установлено.

Между сторонами был заключен муниципальный контракт от 24.09.2021 года № 0135300003821000137.

По условиям контракта ООО «ЭТНА» (подрядчик) обязалось выполнить работы по объекту: «Ремонт дорожного полотна от ул. Пионерской по ул. Гагарина в г. Зеленоградске» в соответствии со сметной документацией, а Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» (заказчик) обязалась работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 1 825 805 рублей.

В соответствии с пунктом 3.9 контракта оплата за работы производится в течение 30 дней с даты подписания документов о приемке работ.

Разделом 8.6 договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение обязательств по контракту.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.12.2023 года по делу № А21-16121/2022 с Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в пользу ООО «ЭТНА» по муниципальному контракту от 24.09.2021 года № 0135300003821000137 взысканы: основной долг в сумме 1 577 985,29 рублей, неустойка по положениям

пункта 8.6.2 контракта за период с 21.09.2022 года по 31.12.2022 года в сумме 39 844,12 рублей.

Решение вступило в силу 12.03.2024 года, исполнено 18.07.2024 года.

По настоящему делу подрядчик просил взыскать неустойку по положениям пункта 8.6.2 контракта за период с 01.01.2023 года по 18.07.2024 года в сумме 533 990,22 рублей (1 577 985,29 х 18% х 564 : 300).

В отзыве заказчик требования не признал, указав, что исполнительный лист поступил для исполнения 22.04.2024 года, оплата произведена 18.07.2024 года в сроки, установленные частью 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса.

Суд полагает, что требования подрядчика подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В рассматриваемом случае обязанность заказчика (администрации муниципального образования) по перечислению денежных средств возникла в связи с неисполнением гражданско-правовой обязанности, а не вследствие причинения вреда (деликта). Следовательно, эти обязательства не регулируются положениям статьи 242.2 БК РФ, касающиеся особенностей исполнения судебных актов по искам к публично-правовым образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лица в результате незаконных действий (бездействий) государственных и муниципальных органов.

Заказчик является стороной гражданского правоотношения, обязанной обеспечивать и осуществлять оплату по контракту в соответствии с его условиями.

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.

Требования подрядчика в заявленной сумме подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений контракта.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭТНА» неустойку в сумме 533 990,22 рублей, расходы по госпошлине в сумме 13 680 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья О.Н.Шкутко