Решение от 4 сентября 2019 г. по делу № А65-13383/2019

1615/2019-203745(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-13383/2019
г. Казань
04 сентября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания

секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца - общества с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань (ОГРН

<***>, ИНН <***>)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Высокие технологии",

г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии третьих лиц – государственное казенное учреждение «Главное

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», г.Казань и общество с

ограниченной ответственностью «Фирма «Метрия», г.Казань о расторжении договора строительного подряда № 15 от 20.06.2018г. и

о взыскании 2 333 228 рублей неотработанного аванса, 440 412 рублей 47 копеек

стоимости материалов, 182 693 рублей 33 копеек договорной неустойки за период с

16.10.2018г. по 13.05.2019г. и с 14.05.2019г. по день вступления решения в законную силу, и

по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", г.Казань к

обществу с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань

о взыскании 1 067 000 рублей долга с участием представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 01.08.2017г.

от ответчика – ФИО3, руковолитель и ФИО4, по доверенности от 01.08.2017г.

от третьего лица (ГКУ «ГИСУ») – ФИО5, по доверенности от 24.06.2019г. от третьего лица – не явился, извещен

руководствуясь статьями 110, 112, 148, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

требование первоначального иска о расторжении договора строительного подряда № 15 от 20 июня 2018г. – оставить без рассмотрения.

В остальной части первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", г.Казань в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань 188 841 рублей 67 копеек неустойки.

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань в пользу общества с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", г.Казань 1 066 772 рублей долга.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет удовлетворенных исковых требований и в окончательном виде взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 877 930 рублей 33 копеек задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройрегион", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 59 033 рублей 24 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Высокие технологии", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 418 рублей 43 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья А.С. Сотов