Резолютивная часть решения от 14 декабря 2020 г. по делу № А46-13214/2020

211/2020-160311(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

город Омск № дела 14 декабря 2020 года А46-13214/2020

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «ОмскВодоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 3 287 143 руб. 24 коп.,

в судебном заседании приняли участие: от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 27.12.2019 № 348;

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 10.08.2018 № б/н,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 627303, <...>) в пользу акционерного общества «ОмскВодоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 644042, <...>) 3 715 528 руб. 15 коп., в том числе: 3 090 800 руб. 16 коп. задолженности и 624 727 руб. 99 коп. неустойки за период с 14.04.2020 по 05.10.2020 с дальнейшим начислением неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора (8,25 %) и суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 06.10.2020 по день фактического исполнения обязательства по оплате задолженности - 3 090 800 руб. 16 коп., а также 39 436 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 627303, <...>) в доход федерального бюджета 2 142 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Л.Д. Ухова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.08.2020 8:26:32

Кому выдана Ухова Лариса Дмитриевна