Решение от 23 декабря 2019 г. по делу № А71-11962/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Ижевск

Дело № А71- 11962/2019

Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи О. В. Бусыгиной, при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "АРТЭКОДОМ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Удмуртгазпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 26 500 руб. долга по договору № 22/ПИР-ЮЛ-1/19 от 30.04.2019, 178 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением по день оплаты долга,

при участии представителей:

от истца: не явился (возврат корреспонденции);

от ответчика: не явился - уведомлен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭКОДОМ" (далее – истец, ООО "АРТЭКОДОМ") обратилось с иском в Арбитражный суд Удмуртской Республики к Обществу с ограниченной ответственностью "Удмуртгазпроект" (далее – ответчик, ООО "Удмуртгазпроект") о взыскании 26 500 руб. долга по договору № 22/ПИР-ЮЛ-1/19 от 30.04.2019, 178 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением по день оплаты долга.

Определением суда от 19.07.2019 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ).

Определением суда от 17.09.2019 дело назначено к рассмотрению по общим правилам искового производства, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 21.10.2019 (полный текст определения изготовлен 23.10.2019) дело назначено к судебному разбирательству.

В настоящее судебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о начавшемся процессе, времени и месте судебного заседания, в том числе публично посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет», явку представителей не обеспечили.

Суд признал возможным рассмотреть дело в порядке ст. 156 АПК РФ по имеющимся материалам в отсутствие истца и ответчика.

В Арбитражный суд Удмуртской Республики 02.09.2019 от истца поступило заявление в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении размера исковых требований, согласно которому истец, ссылаясь на погашение ответчиком долга по договору № 22/ПИР-ЮЛ-1/19 от 30.04.2019 в полном объеме (в сумме 26 500 руб.), просит взыскать с ответчика 510 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.05.2019 по 28.08.2019, 2 000 руб. в возмещение расходов по оплате юридических услуг.

Ходатайство ООО "АРТЭКОДОМ" об уточнении исковых требований на основании ст. ст. 41, 49 АПК РФ судом удовлетворено.

В порядке ст. 163 АПК РФ судебное заседание проведено 05.12.2019 с перерывами до 12.12.2019, 13.12.2019.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 30.04.2019 между ООО "Удмуртгазпроект" (заказчик) и ООО "АРТЭКОДОМ" (исполнитель) заключен договор № 22/ПИР-ЮЛ-1/19 (далее – договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства: по выполнению расчетов элементов металлических конструкций, с учетом сейсмичности района по объектам: «Строительство сетей газоснабжения с. Демьяновка Симферопольского района Республики Крым», «Строительство распределительных газопроводов сёл Плодовое, Дубровка, Дорожное Бахчисарайского района Республики Крым».

Содержание работ по настоящему договору определяется утвержденным Заказчиком Техническим заданием, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора настоящего договора (Приложение №1) (п. 1.2. договора).

В соответствии с пунктом 1.3 договора сроки выполнения работ: с 30 апреля 2019 по 15 мая 2019.

Стоимость работ по настоящему договору является твердой, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2), и составляет 53 000 (Пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается (п. 2.1. договора).

Согласно п. 2.3. договора оплата выполненных исполнителем и принятых заказчиком работ по договору производиться заказчиком в следующем порядке:

- 26 500 (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в течение 10 календарных дней с момента оформления настоящего договора;

- 26 500 (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в течение10 календарных дней с момента выдачи результата работ и согласования с генеральным заказчиком.

В соответствии п. 4.1. договора сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

- при завершении работ исполнитель направляет заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи – приемки выполненных работ с приложением разработанной документации в электронном виде на CD ИЛИ DVD В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. Текстовую и графическую части представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и AcrobatReader.

Приемка выполненных работ заказчиком с осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения документации и акта выполненных работ. В указанный срок заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ или представить писььменный мотивированный отказ от приемки работ (полностью или в части) с указанием недостатков, сроков их устранения и вернуть указанный акт выполненных работ с замечаниями (п. 4.2. договора).

В соответствии с п. 2.3. договора заказчиком (ООО "Удмуртгазпроект") на расчетный счет исполнителя по платежному поручению №1552 от 30.04.2019 перечислены денежные средства в размере 26 500 руб. 00 коп.

В подтверждение факта выполнения работ по договору ООО "АРТЭКОДОМ" в материалы дела представлен подписанный в одностороннем порядке акт № 11 от 16.05.2019 на сумму 53 000 руб. 00 коп.

Данный акт был направлен ООО "АРТЭКОДОМ" в адрес ООО "Удмуртгазпроект" для подписания по электронной почте 16.05.2019. Документация, предусмотренная п. 1.5. договора направлена исполнителем в адрес заказчика по электронной почте 15.05.2019

Акт № 11 от 16.05.2019, счет на оплату № 17 от 22.05.2019 на сумму 26 500 руб. 00 коп., DVD-диск с приложенной документацией направлены исполнителем заказчику почтовой связью 27.05.2019 и получены последним 01.06.2019.

В нарушение условий договора ответчик обязательство по оплате выполненных работ в полном объеме не исполнил, в связи с чем истец направил в адрес ответчика претензию об оплате суммы задолженности в размере 26 500 руб. 00 коп.

Названная претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

Ссылаясь на наличие задолженности в сумме 26 500 руб. 00 коп., истец обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с настоящим иском.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Отношения сторон по исполнению вышеуказанного договора подлежат регулированию нормами гражданского законодательства о подряде (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ определено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

До рассмотрения спора по существу истец уточнил заявленные требования, ссылаясь на то, что задолженность по спорному договору погашена ответчиком в полном объеме в сумме 26 500 руб. 00 коп. по платежному поручению от 28.08.2019 № 2899 (т. 2, л.д. 14).

В связи с нарушением ответчиком условий договора истец начислил и предъявил к взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 510 руб. 03 коп. за период с 27.05.2019 по 28.08.2019 (уточнение иска от 02.09.2019).

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет процентов судом проверен и признан соответствующим нормам действующего законодательства.

Требование истца о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК РФ подлежит удовлетворению в заявленной сумме 510 руб. 03 коп.

С учетом принятого решения и в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртгазпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АРТЭКОДОМ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 510 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 2000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья О. В. Бусыгина