Решение от 21 декабря 2021 г. по делу № А56-83202/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(мотивированное)

Дело № А56-83202/2021
21 декабря 2021 года
г.Санкт-Петербург



Решение в виде резолютивной части принято 15 ноября 2021 года. Мотивированное решение составлено 21 декабря 2021 года.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (111250, Москва, Авиамоторная улица, 53, ОГРН: 1097746649681)

ответчик: Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120, литер ЕЦ, ОГРН: 1037843100052)

без вызова сторон

установил:

Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (далее – Корпорация) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу «Российский институт радионавигации и времени» (далее – Институт) о взыскании 10 200 руб. неустойки за период с 21.09.2020 по 07.10.2020 на основании контракта на выполнение составной части научно-исследовательской работы для государственных нужд от 28.12.2018 № 47702388027160002270/08/03/2018.

Дело было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление.

Истец представил возражения на отзыв.

От истца и ответчика поступили дополнительные письменные позиции по делу

Решение в виде резолютивной части принято 15.11.2021.

От истца и ответчика в суд поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Ответчик, кроме того, обратился в суд с апелляционной жалобой на решение суда.

Как следует из материалов дела, Корпорация (заказчик) и Институт (исполнитель) заключили контракт от 28.12.2018 № 47702388027160002270/08/03/2018 на выполнение составной части научно-исследовательской работы для государственных нужд.

Согласно пункту 3.1 контракта цена контракта установлена в размере 140000000 руб.

Содержание этапов СЧ НИР и сроки выполнения установлены в Календарном плане (пункт 2.2 контракта).

Пунктом 8.3.2 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе направить исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании пункта 8.3.3 контракта истец предъявил ответчику требование о взыскании неустойки за период с 21.09.2020 по 07.10.2020 в размере 10 200 руб., указывая, что исполнитель был обязан выполнить работы по этапу № 3 СЧ НИР в срок до 20.09.2020, однако в соответствии с актом приемки этапа СЧ НИР от 07.10.2020 выполнил работы 07.10.2020 по этапу № 3 СЧ НИР.

Оценив доводы ответчика, изложенные в отзыве, и доводы истца, изложенные в дополнительных пояснениях, считает, что неустойка подлежит взысканию за период с 02.10.2020 по 07.10.2020.

По расчету истца размер неустойки за этот период составляет 3400 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при удовлетворении иска частично судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



р е ш и л:

Взыскать с акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» в пользу акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 3400 руб. неустойки и 667 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Рагузина П.Н.