Резолютивная часть решения от 6 июля 2025 г. по делу № А85-392/2025

Арбитражный суд Донецкой Народной Республики ул. 50-й Гвардейской Дивизии, д. 17, г. Донецк, г.о. Донецкий,

Донецкая Народная Республика, 283052 E-mail: a85.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

07 июля 2025 года дело № А85-392/2025

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЖИЛСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес юридического лица: 125424, г. Москва, туп. Сходненский, д. 4, эт. 5, офис 514) сумму неосновательного обогащения по Договору субподряда № СП-МИТ/К2.1/ХГВС/КАР/0710 от 07.10.2024 в размере 150 000 руб. 00 коп.; неустойку за нарушение срока работ по Договору субподряда № СП-МИТ/К2.1/ХГВС/КАР/0710 от 07.10.2024 в размере 25 544 руб. 73 коп.; сумму неосновательного обогащения по Договору субподряда № СП-МИТ/К2.2/ХГВС/КАР/0710 от 07.10.2024 в размере 150 000 руб. 00 коп.; неустойку за нарушение срока работ по Договору субподряда № СП-МИТ/К2.2/ХГВС/КАР/0710 от 07.10.2024 в размере 41 175 руб. 91 коп.; кроме того, 23 336 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня принятия решения. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Донецкой Народной Республики.

Судья Е.Н. Кузнецова