СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 мая 2017 г. по делу № А40-28716/2017

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

12_16004357

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-28716/17-12-166
г. Москва
30 мая 2017 года
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

ООО "Дубининское" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: ООО "Архитрав" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третье лицо: ООО "Спектрум – Холдинг" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору № ЗКД-28/14 от 27.05.2014 г. в размере 74.822.299,13 руб.,

и встречное исковое заявление ООО "Архитрав" к ООО "Дубининское"

о взыскании 12.388.209,30 руб. задолженности, 1.238.820,93 руб. неустойки за период с 17.07.2016г. по 03.11.2016г., 24.284.266,00 руб. сумму зарезервированных денежных средств, 876.864,91 руб. сумму денежных средств за оплату дополнительных археологических работ.

в заседании приняли участие: от истца: ФИО2 (доверенность № ЮП-11/17 от 17 марта 2017 г.)

от ответчика: ФИО3 (доверенность № б/н от 17 апреля 2017 г.)

от третьего лица: ФИО4 (доверенность № 2015/1446-Д от 21 декабря 2015 г.),

РЕШИЛ:

По первоначальному требованию. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Архитрав" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дубининское" (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неустойки согласно договору № ЗКД-28/14 от 27.05.2014 г. в размере 32.275.396 (тридцать два миллиона двести семьдесят пять тысяч триста девяносто шесть) руб. 01 коп. и расходы по оплате государственной пошлине в размере 184.377 (сто восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят семь) руб.

В остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного искового заявления ООО "Архитрав" – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Архитрав" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200.000 (двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов