Решение от 30 августа 2019 г. по делу № А56-77508/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

30 августа 2019 годаДело № А56-77508/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Варениковой А.О.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец общество с ограниченной ответственностью "Гарантия" (197022, Санкт-Петербург город, проспект Большой П.С., 28/1, лит.А, П.10Н, ОГРН: <***>);

ответчик общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-Строительная Группа Компаний" (188501, Ленинградская область, <...>, пом 9, ОГРН: <***>);

о взыскании по договору поставки от 18.05.2016 №1805 неустойки за период с 09.11.2016 по 28.04.2017 в размере 186 588,62 руб.,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Доводы, приведенные в отзыве об отсутствии информации об уступке долга отклонить, поскольку претензия содержит указание на договор цессии. Ходатайство ответчика о применении статьи 333 ГК РФ и снижении неустойки отклонить, как немотивированное и необоснованное.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Архитектурно-Строительная Группа Компаний" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гарантия" неустойки за период с 10.11.2016 по 28.04.2017 в размере 185 491,02 руб. (неустойка по 09.11.2016 включительно взыскано в рамках дела №А56-3979/2017).

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Архитектурно-Строительная Группа Компаний" в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере 6559 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Вареникова А.О.