Резолютивная часть решения от 3 июня 2019 г. по делу № А07-3697/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-3697/2019
г. Уфа
03 июня 2019 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН

<***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН

<***>, ОГРН <***>) о взыскании 280 576руб.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН

<***>, ОГРН <***>) о взыскании 863 500руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК- ПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму долга по договору субподряда № 1 от 04.10.2018 г. в размере 256 000руб., неустойку за период с 20.11.2018 г. по 05.02.2019 г. в размере 5 120 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ- ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Обществу с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 616 500руб. за период с 07.11.2018г. по 31.03.2019г., неустойку за неисполнение субподрядчиком требования генподрядчика об устранении дефектов/недостатков в выполненных работах и/или конструкциях в размере 65 000руб. за период c 08.11.2018г. по 20.11.2018г. сумму убытков в размере 128 000руб., сумму штрафа в размере 20 000руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 472 руб.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взысканных с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" и Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" денежных сумм и в результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью

"ИМПЕРИАЛ-ГРУПП" (ИНН 0277929650, ОГРН 1180280039983) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК-ПРОЕКТ" (ИНН 5610212823, ОГРН 1155658011002) задолженность в размере 587 852 руб. 04 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ- ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину по первоначальному иску в сумме 597 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ОРЕНЗМК- ПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину по первоначальному иску в сумме 8 014 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П.Кузнецов