СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 октября 2019 г. по делу № А39-8039/2019

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

15/2019-51334(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-8039/2019
город Саранск
24 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности в сумме 12 361 109 рублей, пени в сумме 301 405 рублей 04 копейки, пени по день фактического исполнения обязательства, штрафа в сумме 5000 рублей и судебных расходов,

и встречному иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к Акционерному обществу "Ельниковская ДСПМК"

о взыскании неустойки в сумме 721 976 рублей 80 копеек и штрафа в сумме 5000 рублей,

при участии в заседании:

от АО "Ельниковская ДСПМК": ФИО2 – представителя по доверенности № 13/09/19 от 13.09.2019,

от ГОСУКСа: Родиной Е.В. – представителя по доверенности № 01/19 от 09.01.2019,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в сумме 12 361 109 рублей, пени в сумме 294 194 рубля 39 копеек, пени на сумму долга с 25.10.2019 по день фактического исполнения обязательства из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату оплаты неустойки, за каждый день просрочки и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 84 806 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1532 рубля.

2. Исковые требования Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, офис

222, ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 697 081 рубль 07 копеек и штраф в сумме 5000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 042 рубля.

3. Произвести зачет взысканных сумм и взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) денежную сумму – 12 038 028 рублей 32 копейки; пени на сумму долга - 12 361 109 рублей с 25.10.2019 по день фактического исполнения обязательства из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату оплаты неустойки, за каждый день просрочки.

Взыскать с Акционерного общества "Ельниковская ДСПМК" (Республика Мордовия, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 18 574 рубля.

4. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

5. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционноЭйл жекатрлоонбнаыя .п одпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

Судья С.Н. Макеева

департаментаДата 21.05.2019 11:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна