Решение от 22 сентября 2025 г. по делу № А27-14480/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Дело №А27-14480/2025


Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации   

23 сентября 2025 г.                                                                                          г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 9 сентября 2025 г.

Решение в полном объеме изготовлено 23 сентября 2025 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению администрации города Кемерово, Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Ветеринарная скорая помощь", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о признании недействительными решения от 11.06.2025 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №2024,0880 от 05.11.2024, 

при участии: от истца – ФИО1, доверенность от 23.12.2024,

от ответчика – директор ФИО2, приказ от 17.01.2022,

у с т а н о в и л :

администрация города Кемерово обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ветеринарная скорая помощь" о признании недействительными решения от 11.06.2025 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №2024,0880 от 05.11.2024.

В отсутствие возражений сторон, суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика иск не оспорил.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

05.11.2024 между управлением дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Ветеринарная скорая помощь" (исполнитель) заключён муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд № 2024.0880, по условиям п. 1.1. которого Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в г. Кемерово в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом и техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Согласно п. 1.2. контракта срок оказания услуг составляет: со дня, следующего за днем заключения контракта по 31.10.2026.

Согласно п. 2.1. контракта максимальное значение цены контракта составляет 24 938 424,97 руб. В цену контракта включается стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, налоги, страхование и другие обязательные платежи. Источник финансирования: бюджет города Кемерово.

Цена единицы услуги указана в техническом задании (приложение №1 к контракту). Цена единицы услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц услуг, предложенных участником закупки, с которым заключается контракт.

Согласно п. 2.3. контракта оплата производится только за фактически оказанные услуги при условии отсутствия претензий к качеству оказанных услуг. Основанием для оплаты оказанных услуг являются подписанные сторонами документы о приемке.

Оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в п. 2.1.

Согласно п. 9.1. расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В п. 9.4. контракта установлена возможность одностороннего отказа от исполнения настоящего контракта в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 ФЗ О контрактной системе.

11.06.2025 ответчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Основанием для принятия решения Ответчик (Исполнитель) указал, что в связи с тем, что Заказчик не выплачивает денежные средства за оказанные услуги по муниципальному контракту № 2024.08802 от 05.11.2024:

-                     за март в размере 2 395 384,31 (два миллиона триста девяносто пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 31 коп.

-                     за апрель 2 409 276,82 (два миллиона четыреста девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 82 коп.

-                     за май 990 453,98 (девятьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 98 коп.

В связи с тем, что в течение десятидневного срока Исполнитель не отменил решения об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов, данное решение вступило в силу и контракт считается расторгнутым с 24.06.2025.

Ссылаясь на необоснованность принятого ответчиком решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В силу п. п. 1, 2 ст. 310, ст. 450.1 ГК РФ подрядчик вправе отказаться от договора, если это допускается законом, иными правовыми актами или договором, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Между сторонами отсутствует соглашение о соглашении договора.

В муниципальном контракте также отсутствуют основания отказа подрядчика от исполнения контракта.

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие основания отказа подрядчика от исполнения контрактам, если:

1)         заказчик в разумный срок не примет меры, необходимые для устранения обстоятельств, которые грозят годности работы, при условии что подрядчик  предупреждал об этом (п. 3 ст. 716 ГК РФ);

2)         заказчик не исполнил и очевидно, что не исполнит в установленный срок свои встречные обязательства по договору, когда это препятствует исполнению вами договора (п. 2 ст. 719 ГК РФ).

При этом, к встречной обязанности относится и уплата заказчиком аванса, когда начальные и конечные сроки выполнения работ исчисляются с момента его уплаты.

3)         невозможно использовать предоставленные заказчиком материалы или оборудование без ухудшения качества выполняемых работ по договору строительного подряда, когда заказчик отказывается их заменить (п. 3 ст. 745 ГК РФ).

Указанных выше оснований, ответчиком не указано и судом не установлено.

Доказательств того, что просрочка оплаты заказчиком работы привела к невозможности продолжения исполнения контракта, ответчиком также в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

При таких обстоятельствах, в отсутствие оснований для отказа подрядчика от исполнения контракта,  исковые  требования подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ относится на ответчика.

Руководствуясь   статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ветеринарная скорая помощь", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в  доход федерального бюджета 50000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.


Судья                                                                                               Т.Н. Куликова