Решение от 29 мая 2023 г. по делу № А76-9244/2022

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-9244/2022
29 мая 2023 г.
г. Челябинск



Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 29 мая 2023 г.


Судья Арбитражного суда Челябинской области Старкова Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. 620, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Рабочей Обуви», ОГРН <***>, Московская область, г. Мытищи, к Федеральному государственному унитарному предприятию «Производственное объединение «Маяк», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Озерск, о взыскании 1 389 919 руб. 71 коп.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца: ФИО2, действующей на основании доверенности от 18.04.2023, представлено удостоверение адвоката,

представителя ответчика: ФИО3, действующей на основании доверенности от 19.12.2019, предъявлен паспорт, диплом;



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Рабочей Обуви» (далее – истец, общество «Фабрика Рабочей Обуви») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Производственное объединение «Маяк» (далее – ответчик, предприятие «ПО «Маяк») о взыскании задолженности по договору поставки от 03.07.2021 № 1905/2021/10.1-1-Дог в размере 1 088 236 руб. 40 коп., пени в размере 301 683 руб. 31 коп.

В обоснование заявленных исковых требований истец со ссылкой на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленного товара.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 26.04.2022 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 31.05.2022.

Определением суда от 31.05.2022 предварительное судебное заседание отложено на 28.06.2022 в соответствии с требованиями статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отсутствие возражений сторон суд определением от 28.06.2022 завершил подготовку к судебному разбирательству и назначил дело к рассмотрению в судебное заседание на 11.08.2022.

Определениями суда от 11.08.2022, от 06.10.2022, от 30.11.2022, от 26.01.2023, от 30.03.2023, от 27.04.2023 судебное разбирательство отложено на 22.05.2023 в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на исковое заявление и дополнении к нему ответчик указал, что поставленная истцом партия продукции не соответствует заявленным Техническим условиям к особенным свойствам товара (его соответствия ТР ТС 019/2011), однако в связи со сложившейся на предприятии неблагоприятной ситуацией со снабжением работающего персонала специальной одеждой и обувью спорный товар был принят и оплачен с удержанием штрафных санкций в размере 1 088 236 руб. 40 коп., которые и предъявляются истцом в качестве задолженности по договору поставки; предприятием «ПО «Маяк» вновь произведена закупка специальных обувных средств индивидуальной защиты, которые оказались пригодными для использования в условиях радиоактивного загрязнения производственных территорий. При этом ответчик, не оспаривая наличие просрочки в оплате принятого товара, представив контррасчет на сумму 65 774 руб. 84 коп. (т. 2, л.д. 167), просит применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, приведенным в отзыве на исковое заявление и дополнении к нему.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей истца и ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, в порядке Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании проведенной процедуры закупки между обществом «Фабрика рабочей обуви» (поставщик) и предприятием «ПО «Маяк» (покупатель) заключен договор поставки от 03.07.2021 № 1905/2021/10.1-ДОГ, по условиям которого поставщик обязуется передать товар покупателю, а покупатель обязуется осуществить оплату поставленного товара. Товар – поставка кожаной обуви. Товар поставляется о договору в количестве, комплектности и качестве, определенном в спецификации (приложение № 1), в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2) (статья 1 договора).

Договор состоит из двух частей: Особенные условия и Общие условия поставок товара.

Цена договора и условия оплаты определены сторонами в статье 2 Особенных условий: цена договора – 7 254 909 руб. 31 коп., включая НДС в размере 1 209 151 руб. 55 коп., условия оплаты – оплата после поставки.

Поставщик предварительно направляет покупателю документы, предусмотренные подпунктами 4), 5) пункта 3.1.1, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты maslennikov@psk.expert поставщика. Указанные в настоящем пункте документы направляются поставщиком на адрес электронной почты EVSushko@po-mayak.ru покупателя.

Условия поставки согласованы в статье 3 Особенных условий: срок поставки – согласно разделу 1 Технического задания (пункт В.3 договора).

В соответствии со статьей 4 Особенных условий особые условия упаковки и(или) маркировки: в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2).

Дополнительные особенные условия указаны в статьях 8-11 договора.

За нарушение сроков поставки, установленных пунктом В.3, поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Покупатель вправе удержать указанную неустойку из суммы, подлежащей оплате поставщику по договору.

В случае поставки товара ненадлежащего качества и некомплектного товара покупатель вправе потребовать с поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного, некомплектного товара.

В случае нарушения поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке товара, не предоставления относящихся к товару документов, покупатель вправе потребовать с поставщика уплату штрафа в размере 10% от цены договора.

Подписывая настоящий договор, стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий (глава «И» Особенных условий).

Согласно пункту 1.1 статьи 1 Общих условий на условиях, в порядке и в сроки, которые определены сторонами в договоре, поставщик обязуется передать товар покупателю, а покупатель обязуется осуществить оплату поставленного товара.

Цена договора и условия оплаты оговорены в статьи 2 Общих условий поставки.

Цена договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия договора (пункт 2.1 статьи 2 Общих условий).

Условия оплаты товара оговорены сторонами в пункте 2.4.2 статьи 2 Общих условий, согласно которому 100% цены поставленного товара выплачивается в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

На основании пункта 2.7 статьи 2 Общих условий покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к поставщику, в том числе об уплате неустойки.

Покупатель вправе отказаться от оплаты товара, от которого покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.4 и 5.5 (пункт 2.8 статьи 2 Общих условий).

Условия поставки согласованы сторонами в статье 3 Общих условий поставки.

Обязательные условия поставки независимо от способа поставки определены в пункте 3.1 Общих условий.

В соответствии с пунктом 3.1.1 при поставке товара поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: документы о сертификации товара (оригиналы либо заверенные поставщиком копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации); технический паспорт на товар на русском языке и(или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и(или) обслуживанию) товаром на русском языке; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода; счет и счет-фактуру (оформленный в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (статьи 168, 169) и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137); товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика); гигиенический сертификат, качественное удостоверение, ветеринарную справку или ветеринарное свидетельство (если товар является продовольственным товаром).

Перечень документов, предоставляемых поставщиком покупателю, уточняется в Особенной части в зависимости от спецификации поставляемого товара.

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия покупателя (пункт 3.1.2 статьи 3 Общих условий).

Согласно пункту 3.1.6 статьи 3 Общих условий право собственности на товар возникает у покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

В соответствии с пунктом 3.4 статьи 3 Общих условий сторонами согласована поставка с передачей перевозчику.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки товара до места поставки осуществляется поставщиком. Обязательства поставщика по поставке считаются исполненными после вручения товара первому перевозчику и вручения соответствующего письменного уведомления покупателю (пункты 3.4.1, 3.4.2 статьи 3 Общих условий).

На основании пункта 3.4.4.1 статьи 3 Общих условий за 15 календарных дней до начала поставки поставщик направляет покупателю извещение о дате готовности товара к отгрузке.

За 7 календарных дней до даты поставки поставщик направляет покупателю проекты транспортных накладных и упаковочных листов (при этом поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов) (пункт 3.4.4.2 статьи 3 Общих условий).

Условия упаковки и маркировки товара оговорены в статье 4 Общих условий.

Согласно общим требования, изложенным в пункте 4.1 статьи 4 Общих условий, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки е месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе между различными видами транспорта).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до покупателя (пункт 4.2 статьи 4 Общих условий).

Условия приемки товара изложены в статье 5 Общих условий поставки.

Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966) (в части, не противоречащей законодательству и настоящему договору).

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 Общих условий приемка товара по количеству мест (весу) осуществляется в месте поставки в день прибытия товара (или на следующий рабочий день, если приемка товара в день его доставки покупателю поставщиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Внутритарная приемка товара производится по количеству, качеству и комплектности на складе покупателя: г. Озерск Челябинской области, ул. Седьмая линия, д. 3, при вскрытии тары.

Согласно пункту 5.3 статьи 5 Общих условий датой передачи товара покупателю является дата подписания покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД при условии положительной приемки товара по количеству, качеству, комплектности.

В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям договора, покупатель составляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству и принимает такой товар на ответственное хранение и незамедлительно предъявляет поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии от покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет поставщик.

Восполнение недопоставки товара или замена товара не освобождает поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке товара (пункт 5.4 статьи 5 Общих условий).

В соответствии с пунктом 5.5 статьи 5 Общих условий в случае, если в срок поставки поставщик поставил покупателю только часть товара, покупатель вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поставленной части товара надлежащего качества либо отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему товара и оплатить переданный и принятый покупателем товар.

Гарантии поставщика и качества товара оговорены в статье 6 Общих условий.

Согласно пункту 6.2 статьи 6 Общих условий товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, спецификацией или Техническим заданием, стандартам, техническим условиям, правилам и требованиям.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа покупателя от приемки товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене товара, поставщик осуществит его замену на товар надлежащего качества (пункт 6.4 статьи 6 Общих условий).

В соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Общих условий поставщик гарантирует и при условии использования товара в соответствии с целевым назначением, что товар полностью соответствует требованиям договора, приложений к нему; товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных договором, приложениями к нему; товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим; документы, передача которых предусмотрена договором, являются достаточными для предъявления покупателем поставщику претензии по качеству товара.

Если иное не установлено Особенными условиями, гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара (пункт 6.6 статьи 6 Общих условий).

В силу пункта 6.7 статьи 6 Общих условий покупатель обязан письменно уведомить о недостатке товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются поставщиком в срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента получения поставщиком уведомления покупателя о недостатке. При этом замена товара (или его части) и устранение дефектов товара производится по требованию покупателя и не являются предметом выбора поставщика.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, поставщик обязан приступить к их устранению и представить покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в срок, установленный выше, покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе с привлечением третьего лица). При этом покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы покупателя на устранение недостатков в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение поставщиком недостатков по требованию покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и(или) неустранимыми, покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с пунктом 6.8 статьи 6 Общих условий поставщик обязан своими силами и(или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный товар (часть товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня завершения замены его на товар (часть товара) надлежащего качества (для получения поставщиком уведомления об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить товар поставщику. При этом покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе несостоявшейся) и(или) утилизацией товара или его возвратом поставщику, подлежат возмещению поставщиком. При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

Исключения ответственности поставщика (общие) указаны в пункте 6.9 статьи 6 Общих условий, согласно которому поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных договором. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) товара.

Ненадлежащее осуществление покупателем приемки товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим поставщика от ответственности за ненадлежащее качество товара и(или) за исполнение гарантийных обязательств (пункт 6.10 статьи 6 Общих условий).

Ответственность сторон установлена в статье 8 Общих условий поставки.

Если иное не предусмотрено Особенной частью сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный договором срок, обязана по требованию второй стороны выплатить второй стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного товара и т.д.).

В случае не поставки части товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части товара при одновременном наличии следующих условий: а) не поставленная часть товара может быть оценена в соответствии с договором и б) использование товара по целевому назначению возможно без данной части. Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается исходя из цены товара (пункты 8.1, 8.2 статьи 8 Общих условий).

В соответствии с пунктом 11.8 статьи 8 Общих условий стороны договорились, что если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

К договору сторонами подписана спецификация, в которой согласованы наименование товара, подлежащего поставке, производитель и страна происхождения, единица измерения и количество, цена за единицу измерения и общая стоимость – 7 254 909 руб. 31 коп. (приложение № 1 к договору).

Приложением № 2 к договору является Техническое задание на поставку кожаной обуви, в разделе 1 которого определены наименование (22 изделия), основные технические характеристики товара, ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ), единица измерения, количество, срок (в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора) и место поставки.

В разделе 3 Технического задания указаны требования к маркировке: в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011, ГОСТ 12.4.137-84.

В разделе 4 Технического задания содержатся требования в упаковке: в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011, ГОСТ 12.4.137-84. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок транспортировки товара. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

Требования по правилам сдачи и приемки оговорены в разделе 5 Технического задания.

Согласно подразделу 5.1 приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966) с последующими изменениями и дополнениями.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров определены в подразделе 5.2 Технического задания.

Поставщик обеспечивает предоставление покупателю и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132); счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (оформленная в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)); паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов сертификационных испытаний, руководства по эксплуатации. Все документы должны быть заверены печатью производителя и подлинной печатью поставщика; действующего Сертификата соответствия на товар согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, заверенный печатью производителя и поставщика.

В разделе 10 Технического задания указаны требования по безопасности: в соответствии с ГОСТ 12.4.137-84.

Требования к качеству товара установлены в разделе 11 Технического задания: товар должен быть поставлен качественным. Товар должен иметь документ производителя о качестве, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Показатели качества товара, в том числе требуемые технические характеристики, должны подтверждаться документами качества, указанными в подразделе 5.2.

В рамках исполнения заключенного договора общество «Фабрика рабочей обуви» осуществило в адрес покупателя поставку кожаной обуви по счету-фактуре от 02.09.2021 № 6872 и накладной на выдачу от 15.09.2021 № 21-02601138691.

При приемке товара на складе покупателя комиссией предприятия «ПО «Маяк» установлено расхождение по количеству фактически поставленного товара и указанного в сопроводительных документах, отсутствие надлежащей транспортной маркировки в нарушение пункта 2а Инструкции № П-7, несоответствие качества поставленной обуви заявленным в договоре характеристикам, непредставление поставщиком паспортов качества и протоколов сертификационных испытаний, заверенные подлинной печатью поставщика в нарушение подраздела 5.2 Технического задания (приложение № 2 к договору), о чем составлен акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 05.10.2021 № 129. Поступившая обувь принята покупателем на ответственное хранение до получения ответа поставщика – общества «Фабрика рабочей обуви» (т. 1, л.д. 43-50).

Письмом от 14.10.2021 № 193-10.1-10.1/22265 предприятие «ПО «Маяк» направило в адрес общества «Фабрика рабочей обуви» данный акт с просьбой направить в адрес покупателя письменный ответ о сроках устранения выявленных замечаний (т. 1, л.д. 42).

В ответ на указанное письмо поставщик частично признал факт недопоставки товара, определенного договором, не согласившись с позицией покупателя в части несоответствия маркировки, указанной на поступившей обуви, заявленным к поставке требованиям товара, а также сообщив, что паспорта качества и протоколы сертификационных испытаний, заверенные подлинной печатью поставщика, будут предоставлены до 29.10.2021 (письмо от 22.10.2021 № 121/21; т. 1, л.д. 51-56).

В письме от 24.11.2021 № 130/21 поставщик выразил несогласие на замечания покупателя по приложенным паспортам на изделия, сообщив, что согласно пункту 16 таблицы 1 акта от 05.10.2021 № 129 - 20 пар туфлей «Сабо» производства ООО «Альмида» взамен «Сабо» производства ООО «Фирма Степ» готовы отправить 30.11.2021 (т. 1, л.д. 57-59).

На совещании постоянно действующей комиссии по входному контролю средств индивидуальной защиты предприятия «ПО «Маяк», состоявшемся 21.12.2021, по вопросу приемки и выдачи специальной обуви, поступившей от общества «Фабрика рабочей обуви» по договору поставки от 03.07.2021, принято решение подготовить документацию на новую закупку СИЗ, спецобуви, соответствующей требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» в части пригодности для использования в условиях радиоактивного загрязнения производственных территорий, а также обеспечения защиты от нетоксичной и взрывоопасной пыли, от контакта с нагретыми поверхностями до +300 С? и для дезактивационных работ; в связи с производственной необходимостью принять, оприходовать и выдать поступившую обувь от общества «Фабрика рабочей обуви» во вспомогательные подразделения (протокол совещания от 21.12.2021 № 193-10.1.1/2859; т. 2, л.д. 192-193).

Принятый от поставщика на основании счета-фактуры от 02.09.2021 № 6872 товар оприходован покупателем 10.01.2022 (т. 3, л.д. 4-18).

Письмом от 24.01.2022 № 193-101/806 предприятие «ПО «Маяк» уведомило поставщика об удержании неустойки из суммы счет-фактуры от 02.09.2021 № 6872, подлежащей оплате 7 254 909 руб. 31 коп., в размере 130 588 руб. 38 коп. в связи с нарушением сроков поставки (пункт В.3 договора) (т. 1, л.д. 61-62).

Общество «Фабрика рабочей обуви» в письме от 26.01.2022 № 07/22 указало на отсутствие возражений по факту удержания указанной денежной суммы (т. 1, л.д. 60).

Письмом от 31.01.2022 № 193-101/1170 предприятие «ПО «Маяк» уведомило поставщика об удержании неустойки в размере 1 088 236 руб. 40 коп. в связи с нарушением сроков поставки (пункт В.3 договора) (т. 1, л.д. 69-70).

Общество «Фабрика рабочей обуви» в письме от 07.02.2022 № 03-04 выразило несогласие с размером начисленной неустойки, полагая, что конечную дату просрочки поставки товара следует исчислять до даты его передачи перевозчику согласно пункту 3.4.2 Общих условий (08.09.2021), а не дату получения товара покупателем (15.09.2021). Кроме того, поставщик со ссылкой на пункт 2.4.2 Общих условий просило оплатить сумму основной задолженности в размере 7 254 909 руб. 31 коп. и неустойку за нарушение сроков оплаты полученного товара в размере 490 310 руб. 95 коп. При этом поставщик признал, что произвел задержку товара в адрес покупателя, и признает право требования покупателем неустойки в размере 188 627 руб. 64 коп. (т. 1, л.д. 71-75).

Платежным поручением от 15.02.2022 № 2420 предприятие «ПО «Маяк» оплатило счет-фактуру от 02.09.2021 № 6872 на поставленную обувь в размере 6 166 672 руб. 91 коп. (т. 1, л.д. 82).

Общество «Фабрика рабочей обуви» направило в адрес предприятия «ПО «Маяк» письмо от 17.02.2022 № 04-04 с требованием оплатить оставшуюся сумму задолженности в размере 1 088 236 руб. 40 коп., а также пени в размере 301 683 руб. 31 коп. (т. 1, л.д. 83).

Указанные требования оставлены предприятием «ПО «Маяк» без удовлетворения, что послужило основанием для обращения общества «Фабрика рабочей обуви» в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о договоре поставки» разъяснено, что при рассмотрении споров, связанных с заключением и исполнением договора поставки, и отсутствии соответствующих норм в параграфе 3 главы 30 Кодекса суду следует исходить из норм, закрепленных в параграфе 1 главы 30 Кодекса (пункт 5 статьи 454), а при отсутствии таких норм в правилах о купли-продажи руководствоваться общими положениями Кодекса о договоре, обязательствах и сделках.

Договор поставки согласно статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации является отдельным видом договора купли-продажи и общие положения о нем применяются к договору поставки.

По правилам статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

В силу статьи 456 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

В силу пунктов 1, 2 статьи 483 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи; при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется, если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

В силу статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены (статья 520 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, договор поставки заключен в письменной форме с соблюдением конкурсной процедуры, содержит все необходимые условия, подписан уполномоченными лицами.

В соответствии с пунктом 3.1.1 Общих условий при поставке товара поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: документы о сертификации товара (оригиналы либо заверенные поставщиком копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации); технический паспорт на товар на русском языке и(или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и(или) обслуживанию) товаром на русском языке; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода; счет и счет-фактуру (оформленный в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (статьи 168, 169) и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137); товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика); гигиенический сертификат, качественное удостоверение, ветеринарную справку или ветеринарное свидетельство (если товар является продовольственным товаром).

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия покупателя (пункт 3.1.2 статьи 3 Общих условий).

Условия упаковки и маркировки товара оговорены в статье 4 Общих условий.

Согласно общим требования, изложенным в пункте 4.1 статьи 4 Общих условий, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки е месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе между различными видами транспорта).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до покупателя (пункт 4.2 статьи 4 Общих условий).

В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям договора, покупатель составляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству и принимает такой товар на ответственное хранение и незамедлительно предъявляет поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии от покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет поставщик.

Восполнение недопоставки товара или замена товара не освобождает поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке товара (пункт 5.4 статьи 5 Общих условий).

Согласно пункту 6.2 статьи 6 Общих условий товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, спецификацией или Техническим заданием, стандартам, техническим условиям, правилам и требованиям.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа покупателя от приемки товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене товара, поставщик осуществит его замену на товар надлежащего качества (пункт 6.4 статьи 6 Общих условий).

В соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Общих условий поставщик гарантирует и при условии использования товара в соответствии с целевым назначением, что товар полностью соответствует требованиям договора, приложений к нему; товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных договором, приложениями к нему; товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим; документы, передача которых предусмотрена договором, являются достаточными для предъявления покупателем поставщику претензии по качеству товара.

Приложением № 2 к договору является Техническое задание на поставку кожаной обуви, в разделе 1 которого определены наименование (22 изделия), основные технические характеристики товара, ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ), единица измерения, количество, срок (в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора) и место поставки.

В разделе 3 Технического задания указаны требования к маркировке: в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011, ГОСТ 12.4.137-84.

В разделе 4 Технического задания содержатся требования в упаковке: в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011, ГОСТ 12.4.137-84. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок транспортировки товара. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

Требования по правилам сдачи и приемки оговорены в разделе 5 Технического задания.

Согласно подразделу 5.1 приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966) с последующими изменениями и дополнениями.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров определены в подразделе 5.2 Технического задания.

Поставщик обеспечивает предоставление покупателю и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132); счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (оформленная в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)); паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов сертификационных испытаний, руководства по эксплуатации. Все документы должны быть заверены печатью производителя и подлинной печатью поставщика; действующего Сертификата соответствия на товар согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, заверенный печатью производителя и поставщика.

В разделе 10 Технического задания указаны требования по безопасности: в соответствии с ГОСТ 12.4.137-84.

Требования к качеству товара установлены в разделе 11 Технического задания: товар должен быть поставлен качественным. Товар должен иметь документ производителя о качестве, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Показатели качества товара, в том числе требуемые технические характеристики, должны подтверждаться документами качества, указанными в подразделе 5.2.

В соответствии с пунктом 6.8 статьи 6 Общих условий поставщик обязан своими силами и(или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный товар (часть товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня завершения замены его на товар (часть товара) надлежащего качества (для получения поставщиком уведомления об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить товар поставщику. При этом покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе несостоявшейся) и(или) утилизацией товара или его возвратом поставщику, подлежат возмещению поставщиком. При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта поставки товара, соответствующего условиям заключенного договора поставки, пригодного для использования в качестве средств индивидуальной защиты.

Довод истца о нарушении ответчиком условий приемки товара со ссылкой на нарушение положений Инструкций № П-6 и П-7 судом отклоняется.

Согласно пункту 6.10 статьи 6 Общих условий ненадлежащее осуществление покупателем приемки товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим поставщика от ответственности за ненадлежащее качество товара и(или) за исполнение гарантийных обязательств.

Возражения общества «Фабрика рабочей обуви», касающиеся отсутствия оснований для перемещения покупателем товара на ответственное хранение, также судом отклоняются, поскольку в соответствии с пунктом 5.4 статьи 5 Общих условий в случае обнаружения в процессе приемки несоответствия товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям договора, покупатель составляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству и принимает такой товар на ответственное хранение и незамедлительно предъявляет поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии от покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет поставщик.

Установив, что поставленный истцом товар не соответствует по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям договора, ответчик принял его на ответственное хранение, о чем информирован поставщик.

Вместе с тем, из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что спорный товар принят ответчиком и оплачен с удержанием денежной суммы в размере 1 088 236 руб. 40 коп., составляющей санкцию за нарушение срока поставки товара.

Условия поставки согласованы в статье 3 Особенных условий: срок поставки – согласно разделу 1 Технического задания (пункт В.3 договора).

Приложением № 2 к договору является Техническое задание, в разделе 1 которого определены, помимо прочего, срок (в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора) и место поставки.

За нарушение сроков поставки, установленных пунктом В.3, поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Покупатель вправе удержать указанную неустойку из суммы, подлежащей оплате поставщику по договору (пункт З.1 статьи 8 раздела 3 Особенных условий).

По расчету ответчика неустойка за период с 14.08.2021 по 10.01.2022 составила 1 088 236 руб. 40 коп.

Ходатайство истца о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации к размеру начисленной ответчиком неустойки подлежит отклонению, поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Также суд учитывает, что согласованный сторонами в договоре размер неустойки (0,1%), является размером меры ответственности, обычно применяемым в деловом обороте при заключении договоров.

С учетом вышеизложенного, судом не установлена явная несоразмерность размера неустойки последствиям нарушения поставщиком обязательства.

На основании вышеизложенного, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания с ответчика денежных средств в размере 1 088 236 руб. 40 коп.

Наряду с этим, обществом «Фабрика рабочей обуви» заявлено требование о взыскании с ответчика пени в размере 301 683 руб. 31 коп. за нарушение срока оплаты поставленного товара.

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Условия оплаты товара оговорены сторонами в пункте 2.4.2 статьи 2 Общих условий, согласно которому 100% цены поставленного товара выплачивается в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 Общих условий, если иное не предусмотрено Особенной частью сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный договором срок, обязана по требованию второй стороны выплатить второй стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного товара и т.д.).

Согласно отметке на товарной накладной от 02.09.2021 № 6872 товар принят ответчиком 10.01.2022 (т. 1, л.д. 64-68).

Утверждение истца о том, что обязательство по поставке товара исполнено поставщиком 08.09.2021, в момент передачи товара перевозчику (пункт 3.4.2 статьи 3 Общих условий), соответственно, товар подлежит оплате 29.09.2021, арбитражным судом отклоняется, поскольку противоречит пункту 5.3 статьи 5 Общих условий, согласно которому датой передачи товара покупателю является дата подписания покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД при условии положительной приемки товара по количеству, качеству, комплектности.

Оплата товара осуществлена предприятием «ПО «Маяк» по платежному поручению от 15.02.2022 № 2420 (т. 1, л.д. 82), что сторонами не оспаривается.

При этом ответчиком в материалы дела представлен контррасчет пени за нарушение срока оплаты на сумму 65 777 руб. 84 коп. за период с 31.01.2022 по 15.02.2022.

Проверив данный расчет ответчика, суд признает его ошибочным в связи с неправильным применением ключевой ставки и неверным определением начала периода начисления неустойки.

По расчету суда неустойка за нарушение срока оплаты принятого товара за период с 01.02.2022 по 15.02.2022 составила 54 411 руб. 82 коп.

Заявленное ответчиком ходатайство о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судом рассмотрено и отклонено, поскольку документально не аргументировано.

При таких обстоятельствах, исковые требования общества «Фабрика рабочей обуви» в части взыскания с ответчика неустойки подлежат удовлетворению в размере 54 411 руб. 82 коп.

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом разрешаются вопросы распределения судебных расходов.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При обращении в арбитражный суд истцом уплачена сумма государственной пошлины в размере 26 899 руб., что подтверждается платежным поручением от 03.03.2022 № 559 (т. 1, л.д. 15).

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая результат рассмотрения настоящего спора, судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Рабочей Обуви» неустойку в размере 54 411 руб. 82 коп., а также 1 053 руб. 03 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.


Судья Ю.В. Старкова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.