Резолютивная часть решения от 16 марта 2017 г. по делу № А40-176833/2016Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900108911_15383029 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-176833/16-29-1664 город Москва 16 марта 2017 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-1664) Судей: единолично при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 27.02.2003) к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 23.04.2003) о взыскании неустойки в размере 10 870 050,01 руб. на основании договора строительного подряда от 09.09.2013 г. № ДГЗ-МФТУК при участии: Истец: ФИО2 по доверенности от 17.10.2016 № 226 Ответчик: ФИО3 по доверенности от 15.12.2016 № 224/16-ПУ Удовлетворить исковые требования МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 27.02.2003) частично. Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 23.04.2003) сумму неустойки в размере 4 982 106,25 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто шесть руб. 25 коп.) в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 27.02.2003). Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 23.04.2003) сумму госпошлины в размере 47 911 (сорок семь тысяч девятьсот одиннадцать руб.) в доход ФБ РФ. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд. СУДЬЯ: О.Ю.Лежнева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Министерство Обороны Российской Федерации (подробнее)Ответчики:ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (подробнее)Судьи дела:Лежнева О.Ю. (судья) (подробнее) |
