Решение от 4 марта 2019 г. по делу № А46-21670/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-21670/2018
05 марта 2019 года
город Омск


Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2019 года, полный текст решения изготовлен 05 марта 2019 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Спецтеплоизоляция" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 149 604 руб. 56 коп.,

В заседании приняли участие:

от истца – ФИО2 по доверенности от 10.05.2018 № 33/2017;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 25.02.2019 б/н;

ФИО4 по доверенности от 06.03.2018 б/н;

УСТАНОВИЛ:

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (далее – ООО СК "Лидер") обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Спецтеплоизоляция" (далее – ООО "Спецтеплоизоляция") о взыскании суммы неосвоенного аванса и понесенных расходов по договору субподряда № 55/2018 от 22.06.2018 в размере 2 136 987 руб. 57 коп, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 616 руб. 99 коп.

Представитель истца требование, изложенное в искомом заявлении, поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика иск не признает по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, между ООО СК "Лидер" (подрядчик) и ООО "Спецтеплоизоляция" (субподрядчик) заключен 22 июня 2018 года договор субподряда № 55/2018, согласно условиям которого, субподрядчик обязуется выполнить по заданию подрядчика работы по строительству объекта: «Комплекс временных зданий и сооружений на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Офисы EPsCm подрядчика», расположенного по адресу: <...>», и сдавать их результат, а подрядчик обязуется принимать и оплачивать результаты выполненных работ (п. 1.1. договора).

Пунктом 1.4. договора предусмотрено, что результатом работ будет являться: оконченное строительством здание EPsCm офиса на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Проекта Комплекса Глубокой Переработки Нефти, Омская область, Российская Федерация. Ориентировочная общая площадь Объекта - 1302 кв.м.

Работа выполняется иждивением Субподрядчика - его силами и средствами. Обеспечение работ строительными материалами, оборудованием и техникой осуществляется Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Стоимость материалов, оборудования и строительной техники входит в стоимость Договора (п. 2.1. договора).

Разделом 4 договора установлены сроки выполнения работ: дата начала работ: «27» июня 2018 года, дата окончания работ: «28» августа 2018 года. Если в период выполнения работ станет очевидно, что работы по договору не будут выполненыСубподрядчиком в установленный договором срок, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных ему убытков.

Раздел 5 договора содержит положения о стоимости работ. Ориентировочная стоимость выполняемых по настоящему договору работ определяется сторонами всмете (Приложение № 1), включает в себя НДС 18%, и рассчитывается из стоимости за 1 кв.м. - 23 549 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Окончательная стоимость выполненных работ по договору зависит от фактической общей площади законченного строительством объекта и будет определяться по фактически выполненным объемам работ на основании представленных субподрядчиком и подписанных подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов-фактур.

Оплата стоимости работ производится поэтапно в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 300 000 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 45 762,71 руб., оплачивается подрядчиком в соответствие с графиком финансирования материалов, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора (п. 5.2.1. договора).

Авансовый платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от стоимости требуемых в текущем месяце/этапе и указанных в графике финансирования материалов, оплачивается подрядчиком на основании выставленного подрядчиком счета на оплату в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

Оплата последующих авансовых платежей производится заказчиком в сроки, указанные в графике финансирования, в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату.

Авансирование производится только на материалы, которые требуются для выполнения работ в текущем месяце/этапе. Заказчик вправе не выплачивать аванс на материалы, в случае если подрядчик не завершил своевременно работы предыдущего месяца, за который заказчик произвел авансирование оплаты материалов, вплоть до момента полного завершения подрядчиком всех работ, материалы для выполнения которых оплачены заказчиком в порядке авансирования, и их принятия заказчиком.

Оплата принятых заказчиком у подрядчика выполненных работ за отчетный период осуществляется заказчиком на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов-фактур, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Актоввыполненных работ по форме КС-2, КС-3, за вычетом:

- суммы гарантийного удержания, установленным п. 5.2.3. настоящего договора,

- суммы авансового платежа в размере 70% (семьдесят процентов) стоимости материалов. Отчетный период - 1 (один) календарный месяц.

Выплата Заказчиком Подрядчику суммы гарантийного удержания производится в следующем порядке:

- 50% (пятьдесят процентов) от суммы гарантийного удержания выплачиваются Субподрядчику после окончания всех работ в течение 7 (семи) рабочих дней подписания Подрядчиком Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору;

- 50% (пятьдесят процентов) от суммы гарантийного удержания выплачиваются Субподрядчику в течение 7 (семь) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока на выполненные Субподрядчиком работы.

Выплата Заказчиком Подрядчику гарантийного удержания производится также в случае консервации Объекта, в течении 10 (десяти) календарных дней с даты принятия Подрядчиком такого решения.

Оплата стоимости работ по настоящему договору производится в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в реквизитах сторон, либо производится иным не запрещенным законом способом по соглашению сторон.

Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Во исполнении условий договора, истец перечислил ответчику аванс в размере 456 147 руб. 04 коп., что подтверждается платежным поручением № 1131 от 27.06.2018 года, 150 000 руб. – по платежному поручению № 1296 от 11.07.2018 года.

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения обязательств по договору, истец 26 июля 2018 года направил в адрес ООО "Спецтеплоизоляция" претензию № 563 с требование о расторжении договора субподряда № 55/2018 с 27.07.2018, возврата внесенных денежных средств в размере 606 147 руб. 04 коп в течение 30 календарных дней с даты получения претензии, а также освобождения строительной площадки от персонала ООО "Спецтеплоизоляция" и строительных материалов и техники в течение 3 календарных дней с даты получения настоящей претензии.

Из материалов дела, текста искового заявления следует, что 18 июля 2018 года в письменном виде ответчиком была подана заявка на поставку необходимого строительного материала и выдачу дополнительных денежных средств. Истец полагает, что поставка указанных в заявках строительных материалов не входит в обязанности ООО СК «Лидер» в соответствии с Приложением № 5 к договору, что привело к несвоевременной поставке материалов Субподрядчиком на объект, и к срыву Графика производства работ.

При этом, истец полагает, что несмотря на то, что пунктом 2.5. договора предусмотрено, что работы частично выполняются из материалов заказчика, согласно приложению № 5 к настоящему договору, и предоставление песка предполагалось обязанностью подрядчика ООО СК «Лидер», ответчик должен был проявить должную осмотрительность и обеспечить поставку материалов, в том числе песка, на объект собственными силами, во избежание срыва графика производства работ.

В связи с тем, что субподрядчиком не были выполнены все работы, материалы для выполнения которых были поставлены подрядчиком авансирование следующих этапов работ не производилось истцом до принятия выполненных субподрядчиком работ данного этапа.

02 августа 2018 года ООО СК «Лидер» направило в адрес ответчика письмо, с пояснением причин невыплаты очередного авансового платежа, а также отсутствием оснований требовать очередного аванса и оплаты выполненных работ, с требованием возврата ранее внесенного авансового платежа ввиду его не освоения и расторжения договора подряда.

21 ноября 2018 года ООО «Спецтеплоизоляция» было направлено письмо (исх. № 835 от 21.11.2018г., вх.№ 23 от 22.11.2018г.) с требованием предоставления исполнительной документации для закрытия выполненных работ по договору и подписания накладной № 24 на отпуск материалов, которые были предоставлены ответчику на основании его заявки.

Ответчик в отказался от подписания накладной № 24 на отпуск материалов, исполнительную документацию для принятия выполненных работ не представил.

03 декабря 2018 года ООО СК «Лидер» направило в адрес ООО «Спецтеплоизоляция» отказ от подписания представленных документов и принятия выполненных субподрядчиком работ, поскольку, по мнению истца, представленные с письмом Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ составлены с нарушением требований, установленных Договором и законодательством РФ, поскольку в общую стоимость работ включена стоимость поставленных ООО СК «Лидер» материалов, оплату которых ответчик не возмещал и не учтена сумма выплаченного ранее аванса в размере 606 147,04 рублей.

Пунктом 2.6. договора предусмотрено, что в случаях возникновения необходимости выполнения работ по настоящему Договору материалами, оборудованием и строительной техникой, предоставляемыми Подрядчиком, стоимость данных материалов, оборудования и строительной техники будет вычтена при произведении окончательного расчета за выполненные Субподрядчиком работы.

ООО СК «Лидер» ссылаясь на передачу ответчику необходимых материалов и предоставление услуг строительной техникой, просит суд также учесть его расходы в данной части, которые, по его мнению, подлежат компенсации из сумм, причитающихся субподрядчику за фактически выполненные работы по строительству объекта.

В обоснование вышеуказанного требования истец ссылается на отпуск материалов по накладной № 24 на сумму 1 054 680 руб. 52 коп., а также на путевые листы, счета-фактуры и акты выполненных работ, предоставленными организациями, подавшими спецтехнику на объект (102 планшет) для выполнения работ Субподрядчиком, на общую сумму: 476 160 руб., с учетом НДС 18%.

Итого, по расчетам истца за ответчиком числится задолженность в размере уплаченного аванса в сумме 606 147 руб. 04 коп., а также за оказанные услуги в размере 1 530 840 руб. 52 коп., что и явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела, суд не находит требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Правоотношения участников Договора регулируются, в том числе, гражданско-правовыми нормами о строительном подряде, содержащимися в статьях 740 - 757 ГК РФ, а также общими правилами о подряде (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является передача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (статьи 711 и 746 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, когда мотивы отказа от подписания признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно пункту 14 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, поэтому при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

В силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Согласно части 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Ввиду того, что подрядчиком не соблюдался график финансирования (письмо от 18.07.2018 года № 216), установленный приложением № 3 к договору, субподрядчик направил в адрес истца письмо с требованием погасить имеющуюся задолженность по графику финансирования в размере 1 490 750,71 руб., а также предупреждение о возможной приостановке работ (письмо от 24.07.2018, от 30.07.2018 № 3). Поскольку требование ответчика исполнено не было, субподрядчик правомерно приостановил выполнение работ на объекте.

Кроме того, неправомерны требования истца о взыскании с ответчика расходов согласно накладной № 244 на оплату песка в размере 615 589 руб. и расходов на технику, необходимую для работы по созданию песчаного основания, поскольку ни договором, ни приложениями к нему стороны не предусмотрели обязанность субподрядчика завозить на строительную площадку песок и организовывать устройство песчаного основания. Более того, вид данного материала (песок) не отражен в договоре субподряда № 55/2018 от 22.06.2018, равно как и в приложениях к нему.

Между тем, из содержания приложенных к материалам дела путевых листов, справок для расчетов за выполненные работы невозможно установить их следственную связь с исполнением договора субподряда № 55/2018 от 22.06.2018, поскольку услуги оказаны третьими лицами, доказательств заключения дополнительных договоров по исполнении спорного договора истцом не представлено.

Не представлено истцом и доказательств того, что аванс, перечисленный ответчику по договору, не освоен, отсутствует потребительская стоимость выполненных ответчиком работ в части авансирования, ходатайства о назначении экспертизы по объему и качеству выполненных работ истцом не заявлялось.

Исследовав и оценив в порядке статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представленные в дело доказательства, не установив наличия оснований для удовлетворения заявленных истцом требований, суд посчитал недоказанным факт полного неисполнения ООО «Спецтеплоизоляция» условий спорного договора, а также отсутствия потребительской ценности результата работ, в связи с чем, суд находит исковые требования необоснованными.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований, расходы по оплате государственной пошлины следует также отнести на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, <...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья В.А. Баландин