СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 июля 2025 г. по делу № А59-2966/2025

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

4_1938145

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск 03.07.2025г. Дело № А59-2966/2025

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремова Ю. А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение этапов работ по договору подряда от 20.07.2020 № САХ-20/0632 в размере 7 507 445,83 рублей, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 250 223 рублей,

при участии:

от ПАО «Сахалинэнерго» - представитель ФИО1 по доверенности от 28.11.2024 (срок действия по 31.12.2025, представлен документ о высшем юридическом образовании,

от ООО «ЭТС-Проект» - представитель ФИО2 по доверенности от 26.12.2024 (срок действия по 31.12.2025), представлен документ о высшем юридическом образовании,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за несвоевременное исполнение этапов работ по договору подряда от 20.07.2020 № САХ-20/0632 в размере 3 761 582,91 рублей, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 250 223 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Ю.А. Дремова