Резолютивная часть решения от 20 июня 2023 г. по делу № А53-1455/2023

10488_10714537



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-1455/2023
20 июня 2023 года
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-1455/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Отделу капитального строительства и муниципального хозяйства Каменского района Ростовской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании произвести списание неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Отдел капитального строительства и муниципального хозяйства Каменского района Ростовской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) списать начисленную к уплате обществом с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неустойки в размере 46 006 128,74 руб. по муниципальному контракту № 03583000158200000060003 от 20.05.2020 на строительство школы на 1 000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150 м к северу от земельного участка по ул. 40 лет Победы, № 33.

Взыскать с Отдела капитального строительства и муниципального хозяйства Каменского района Ростовской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты


принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Запорожко

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.03.2023 4:20:00

Кому выдана Запорожко Екатерина Владимировна