СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 мая 2020 г. по делу № А59-7622/2019

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

13_971541

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28,

http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-7622/2019
г. Южно-Сахалинск
21 мая 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-7622/2019

по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Промсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору № 108/17-Д от 03.10.2017 в размере 215 107 рублей 13 копеек,

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа неустойку в

размере 205 779 рублей 92 копейки, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 985 рублей 38 копеек, всего – 212 765 рублей 30 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Т.С. Горбачева