Резолютивная часть решения от 26 декабря 2023 г. по делу № А17-3079/2022

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



384/2023-120689(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А17-3079/2022
г. Иваново
26 декабря 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Аристовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН: 3702952084, ОГРН: 1143700000740) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорпромстрой» (ИНН: 3702566385, ОГРН: 1083702021842) о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договорам подряда от 09.04.2020 № 147/2020, от 29.07.2020 № 160/2020, от 24.08.2020 № 133/2020, от 21.08.2020 № 169/2020 и расходов по уплате государственной пошлины,

руководствуясь статьями 110, 167171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорпромстрой» (ИНН: 3702566385) в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(ИНН: 3702952084) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда в общей сумме 418 746 рублей 34 копейки и расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 375 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН: 3702952084) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению от 28.09.2021 № 42816 государственную пошлину в размере 4 823 рубля.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья В. А. Смирнов



Суд:

АС Ивановской области (подробнее)

Истцы:

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ДорПромСтрой" (подробнее)

Иные лица:

ООО "Центр независимых экспертиз" (подробнее)

Судьи дела:

Смирнов В.А. (судья) (подробнее)