СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 февраля 2020 г. по делу № А65-25763/2019

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1879/2020-27584(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-25763/2019
г. Казань
07 февраля 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кибяковой А.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ТСИ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Фаворит С" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 30 194 158 руб. 77 коп. неустойки за нарушение срока завершения строительства за период с 06.02.2019г. по 10.06.2019г., 19 653 757 руб. 63 коп. неустойки за нарушении срока завершения каждого этапа работ по строительству объекта за период с 10.06.2019г., 18 777 152 руб. 73 коп. неустойки за нарушение срока представления заказчику исполнительной документации за период по 10.06.2019г.,

с участием:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 20.08.2019г., диплом ДВС 0467100 от 27.06.2002г., ФИО2, представитель по доверенности от 15.01.2020г., диплом ВСА 0183628 рег. № 8730 от 13.06.2007г.,

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 16.12.2019г., диплом ВСА 0807566 рег № 188-08-1/09 от 30.06.2009г.,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фаворит С" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТСИ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 7 000 000 руб. неустойки за нарушение срока по п. 14.4 договора, 5 000 000 руб. неустойки за нарушение срока по п. 14.3 договора, 5 000 000 руб. неустойки за нарушение срока по п. 14.5 договора, 200 000 руб. расходов по госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья В.В. Прокофьев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 8:52:57Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович