Решение от 19 июля 2022 г. по делу № А76-21334/2021

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-21334/2021
19 июля 2022 года
г. Челябинск



Судья Арбитражного суда Челябинской области Кирьянова Г.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго», ОГРН <***>, г. Озерск Челябинской области, к обществу с ограниченной ответственностью «Спец Строй», ОГРН <***>, г. Челябинск, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федерального государственное казенное учреждение «Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральное службы безопасности Российской Федерации», ОГРН <***>, г. Москва, о взыскании 1 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представителя, действующего на основании доверенности от 10.01.2022, предъявлен паспорт, диплом.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (далее – истец) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области к обществу с ограниченной ответственностью «Спец Строй» (далее – ответчик) о взыскании суммы основного долга в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ст.ст. 309, 310, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В материалы дела от ответчика поступил отзыв, согласно которому ответчик возражает против исковых требований.

От истца в суд поступили письменные возражения на отзыв ответчика.

В письменном мнении третье лицо указало, что Управление (Дирекция) в договорных отношениях с ООО «Спец Строй» не состоит, взаимодействие по вопросам приемки и оплаты каких-либо работ не осуществляет.

Представители ответчика, третьего лица в судебное заседание 12.07.2022 не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (часть 3 статьи 156 АПК РФ).

В судебном заседании, на основании статьи 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 19.07.2022.

Дело рассматривается по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец (далее – генеральный подрядчик) и ответчик (далее – субподрядчик) 05.03.2022 подписали договор № 19-20/усэ на выполнение строительно-монтажных работ, согласно п. 2.1. которого субподрядчик на условиях настоящего договора обязуется выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта, с учетом необходимых зданий и сооружений вспомогательного плана и инженерных коммуникаций, оборудования, а также передать результат выполненных работ генеральному подрядчику и совместно с генеральным подрядчиком передать объект государственному заказчику и балансодержателю, а генеральный подрядчик в свою очередь обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора на свой риск собственными и (или) привлеченными по согласованию с Генеральным подрядчиком силами (п. 2.2. договора).

Согласно п. 2.3. договора, субподрядчик не имеет замечаний по пени Договора и срокам выполнения работ по Договору.

Цена Договора определена с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Договору и является максимальной на весь период действия Договора

Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы, соответствующие требованиям, установленным Договором(п. 2.4. договора).

Предусмотренные Договором работы выполняются на основании проектной и рабочей документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу (положительное заключение государственном экспертизы (п. 2.5. договора).

Работы по строительству выполняются с применением приобретенных Субподрядчиком материалов, изделии и оборудования. Описание объекта закупки, минимальные, максимальные значения показателей (значения показателей, которые не могут быть изменены) применяемые к материалам, используемым при строительстве Объекта, указаны в проектной документации, передаваемой Субподрядчику (п.2.6. договора).

Субподрядчик обязуется выполнять на свой риск все работы, необходимые для реализации строительства Объекта, в соответствии с условиями и способом их исполнения, указанные в Договоре, в проектной и рабочей документации, в объеме, указанном в проектной и рабочей документации, при этом включая возможные работы, не упомянутые в этих документах, но необходимые для полной реализации строительства Объекта и безопасной его эксплуатации (п. 2.7. договора).

Согласно п. 2.8. договора, при выполнении дополнительного объема работ, не предусмотренного Договором, по связанного с работами, предусмотренными Договором, непредвиденные затраты возмещаются Субподрядчику в следующем порядке.

Непредвиденные затраты, отнесенные Протоколом стоимости строительства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), к затратам Субподрядчика, возмещаются Генеральным подрядчиком в пределах размера, установленного Протоколом стоимости строительства, при условии представления документов, подтверждающих их возникновение, и их согласования Государственным заказчиком в установленном порядке

При возникновении затрат, неучтенных проектной документацией. Субподрядчик обязан представить на утверждение Генеральному подрядчику документы, подтверждающие их возникновение, исполнительные схемы, сметный расчет на их выполнение.

Необходимость выполнения данного объема работ на Объекте не может служить основанием освобождения Субподрядчика от ответственности за нарушение сроков производства работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

Если в ходе строительства не возникает потребность в дополнительных работах и затратах, не предусмотренных Договором, то средства на них, отнесенные Протоколом стоимости строительства (Приложение № I) к затратам Субподрядчика, не выплачиваются.

Для выполнения Субподрядчиком работ, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по акту проектно-сметную документацию со штампом «К производству работ» (рабочую документацию), разрешение на строительство Объекта, строительную площадку и незавершенный строительством Объект (п. 2.9. договора).

В соответствии с п. 2.10 договора, вся документация, переданная Генеральным подрядчиком в производство работ, иная документация, необходимая для достижения целей Договора, передается Генеральным подрядчиком Субподрядчику (уполномоченному лицу Субподрядчика) с сопроводительным документом, в котором указывается исходящий номер отправления и дата документа.

Указанные реквизиты сопроводительного документа проставляются в делопроизводстве Генерального подрядчика при регистрации документа, непосредственно в день его отправки. Дата регистрации сопроводительного документа является исходной датой для определения дня исполнения обязательства Генеральным подрядчиком по передаче такой документации.

Строительно-монтажные и иные виды работ, предусмотренные Договором, должны быть выполнены так, что при обычных условиях использования их результата такой результат был бы безопасен для жизни, здоровья конечного потребителя такого результата, окружающей среды, также не причинял вред имуществу конечного потребителя. Выполненные работы на Объекте должны соответствовать установленным законодательством обязательным требованиям (п. 2.11. договора).

Цена договора определена сторонами в разделе 3 договора.

Стоимость работ и затрат по выполнению всего комплекса работ по Договору определена на весь срок выполнения таких работ и является твердой (максимальной) в соответствии с Протоколом стоимости строительства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложением № 1), составляет 457 866 470 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (п. 3.1. договора).

Стоимость работ и затрат по выполнению всего комплекса работ по Договору согласно утвержденной проектной документации в базисных ценах 2001 года и Протокола стоимости строительства (Приложение № 1) составляет 32 456 215 рублей 91 копейка (без учета НДС) (п. 3.2. договора).

Порядок расчетов определен сторонами в разделе 4 договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручении) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре (п. 4.1. договора).

Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ производится Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Генеральному подрядчику оформленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ. Справок о стоимости выполненных работ и затрат. Отчетов об использовании переданных денежных средств (при необходимости) (Приложение № 8), Акта приемки законченного строительством объекта (при необходимости), оригиналов счета и счета-фактуры (п. 4.2. договора).

Обязательства Генерального подрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с счета Генерального подрядчика на счет Субподрядчика в сумме, определяемой на основании положений Договора (п. 4.5. договора).

Документы на оплату выполненных работ передаются Субподрядчиком (его уполномоченным липом) Генеральному подрядчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Генеральному подрядчику письмом. Указанные документы должны бы п. представлены до 20 числа отчетного месяца, а за декабрь до 10 декабря текущего года (п. 4.6. договора).

Генеральный подрядчик в целях экономического стимулирования по Договору вправе производить Субподрядчику авансовый платеж в размере до пятидесяти процентов от цены Договора. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств по Договору. Генеральный подрядчик вправе перечислить по заявке Субподрядчика аванс в установленном законом и настоящим Договором порядке в течении 10 дней с даты предоставления Генеральному подрядчику заявки от Субподрядчика на сумму требуемого аванса. Сумма заявленного аванса подлежит обеспечению Субподрядчиком в порядке предусмотренном в разделе 19 настоящего договора (п. 4.7. договора).

В случае получения аванса на выполнение работ по Договору, Субподрядчик обязан до 20 числа каждого месяца представлять Генеральному подрядчику Отчет об использовании переданных денежных средств (п. 4.8. договора).

Днем получения аванса (или его соответствующей части, или части не погашенного аванса) Субподрядчиком считается день списания денежных средств с счета Генерального подрядчика (п. 4.9. договора).

Авансирование Субподрядчика производится в порядке, установленном законодательством (п. 4.10 договора).

Сроки и порядок выполнения работ определены сторонами в разделе 5 договора.

Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2) (п. 5 1. договора).

В силу п. 5.2. договора, датой начала работ по Договору является день, следующий за днем заключения Договора. Дата окончания работ-31.01.2021 г.

Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Наступление даты окончания работ, указанной в п. 5.2 Договора, не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Генерального подрядчика. Датой выполнения всех обязательств Субподрядчика по Договору является дата окончания гарантийных обязательств Субподрядчика (п. 5.3. договора).

Факт окончания выполнения Субподрядчиком работ на Объекте, с которым связано предъявление Генеральным подрядчиком имущественных санкций за нарушение срока окончания работ, подтверждается подписанным Сторонами Актом приемки законченного строительством Объекта (Приложение № 4) При этом в части установления периода просрочки исполнения обязательства, связанного с выполнением работ по Договору, день подписания Сторонами данного акта - исходный день для определения даты окончания просрочки исполнения обязательства, связанной с окончанием выполнения работ на Объекте (п. 5.4. договора).

Работы по настоящему Договору должны производиться в соответствии с Графиком производства работ, в том числе в соответствии с разбивкой выполнения работ по этапам (Приложение № 2) (п. 5.5. договора).

В случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в Календарный график производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения отдельных видов работ (этапов работ), но не на продолжительность строительства Объекта в целом, такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору (п. 5.6. договора).

В случае принятия решения об изменении объемов финансирования строительства Объекта, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ и, при необходимости, другие условия выполнения работ по Договору (п. 5.7. договора).

График производства работ разрабатывается Субподрядчиком в течение десяти дней с даты заключения настоящего договора, после чего утверждается Генеральным подрядчиком (п. 5.8. договора).

Сдача-приемка выполненных работ определены сторонами в разделе 11 договора.

Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) меся» осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 6) (п. 11.1. договора).

Ответственность сторон согласована сторонами в разделе 14 договора.

При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и Договором (п. 14.1. договора).

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области при обязательном соблюдении претензионного порядка разрешения споров, установленного законодательством (п. 16.2. договора).

Обеспечение аванса согласовано сторонами в разделе 19 договора.

Обеспечение аванса представляется Субподрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, поручительства или внесения денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика (п. 19.1. договора).

Банковская гарантия должна содержать условия, предусмотренные законодательством, и согласована с Генеральным подрядчиком. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора, не менее чем на I (один) месяц (п. 19.2. договора).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение обязательства перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать Субподрядчиком обязательств по Договору, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней представить Генеральному подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение аванса, на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном договоре (п. 19.3. договора).

В случае если обеспечение аванса предоставлено Субподрядчиком в виде внесения денежных средств на указанный Генеральным подрядчиком счет, возврат указанной суммы осуществляется Генеральным подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней в случае надлежащего выполнения взятых на себя Субподрядчиком обязательств по договору (п. 19.4. договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу (п. 20.9. договора).

На основании счета на оплату № 2 от 05.03.2020 г. (Приложение №2) Истцом перечислен на расчетный счет Ответчика авансовый платеж на общую сумму 12 000 000 руб. 00 коп, что подтверждается платежным поручением от 05.03.2020 года №637 на сумму 12 000 000 руб. 00 коп.

В связи с тем, что ответчиком в срок до 26.03.2020 года не было предоставлено обеспечение аванса, истец обратился к нему с письмом о возврате денежных средств.

Ответчик частично осуществил возврат денежных средств в общей сумме 11 000 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением от 26.03.2020 № 103 на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., от 20.04.2020 № 120 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.

В силу п. 5.2. договора, датой начала работ по договору является день, следующий за днем заключения договора. Дата окончания работ -31.01.2021 г.

По состоянию на 20.08.2020 года обязательство по началу выполнения работ Ответчиком не исполнялось.

В связи с указанным, истец направил в адрес ответчика требование (претензию) о необходимости возврата денежных средств.

Поскольку претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящими требованиями.

Рассмотрев исковые требования, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Изучив содержание представленного в материалы дела договора, суд приходит к выводу о его заключенности ввиду согласованности необходимых существенных условий. Признаков недействительности (ничтожности) договора судом не установлено.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствие со ст. 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

В Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 26.04.2017) разъяснено, что из названной нормы права следует, что неосновательным обогащением следует считать не то, что исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и явно выходит за рамки его содержания.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу положений статей 8, 9, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участник процесса не может быть безосновательно освобожден от обязанности доказывания факта, на который он ссылается в обоснование приводимых им доводов по рассматриваемому спору.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12 по делу № А51-15943/2011 сформулирована позиция, согласно которой распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строится в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика.

Поскольку истец не имел намерения передать имущество в дар и в силу пункта 4 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, оснований для применения пп. 4 статьи 1109 ГК РФ не имеется.

Данная правовая позиция получила развитие в дальнейшем в судебной практике, что следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2002 № 2773/01, принятому по делу № А03-4480/00-24, а также (абз.2 Пункта 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7, п. 16 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020г. и др.

Ответчик не представил доказательств выполнения работ или возврата денежных средств на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.

Удержание ответчиком денежных средств истца без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований является возникновением между ними внедоговорного обязательства вследствие неосновательного обогащения (п.2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик доказательств возврата полученных денежных средств либо наличия обстоятельств, освобождающих его от возврата спорных денежных средств суду не представил. Оснований для удержания ответчиком суммы в размере 1 000 000 руб. 00 коп. не имеется.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование истца является обоснованным, подтверждается материалами дела и подлежит удовлетворению в сумме 1 000 000 руб. 00 коп.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) с учетом ст. ст. 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

Госпошлина по иску составляет 23 000 руб. 00 коп.

При обращении в суд с настоящим делом истцом была уплачена госпошлина в размере 23 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением от 09.06.2021 № 1764 на сумму 23 000 руб. 00 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спец Строй», ОГРН <***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго», ОГРН <***>, г. Озерск Челябинской области, сумму основного долга в размере 1 000 000 руб. 00 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 23 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.


Судья Г.И. Кирьянова



Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.