Решение от 28 сентября 2025 г. по делу № А07-22580/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-22580/2023
г. Уфа
29 сентября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2025. Полный текст решения изготовлен 29.09.2025.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Мулюковой Г.И. рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания-10» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 51 имени Паращенко Владимира Михайловича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, удостоверение, доверенность № 119/1-68 от 28.12.2024, диплом;

от ответчика – ФИО2, паспорт, доверенность от 10.05.2023;

от третьего лица (МАОУ «Центр образования № 51 имени Паращенко Владимира Михайловича» ГО г. Уфа РБ) – ФИО3, директор, паспорт, распоряжение о назначении от 30.07.2024.

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (далее - ООО «БашРТС», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к

обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания-10» (далее – ООО «СМК-10», ответчик) о взыскании задолженности по договору № 420142/РТС от 01.10.2022 в размере 1 283 246 руб. 93 коп., пени за период с 11.03.2023 по 21.06.2023 в размере 76 254 руб. 48 коп., с продолжением начисления пени, начиная с 22.06.2023 по день фактического исполнения обязательств.

До рассмотрения спора по существу от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать задолженность в размере 33 296 руб. 93 коп., пени в размере 324 028 руб. 026 коп.

Согласно ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Судом уточнение в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято.

Исследовав материалы дела, суд УСТАНОВИЛ:

Между ООО «БашРТС» (теплоснабжающая организация, ТО) и ООО «СМК-10» (потребитель) заключен договор теплоснабжения (с теплоносителем горячая вода) № 420142/РТС от 01.10.2022 (абонентский номер <***>), согласно условиям которого ТО обязуется поставить потребителю тепловую энергию и теплоноситель на объектах, согласно приложению № 1 к договору, а потребитель обязан принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель, в порядке и сроки, установленные договором, соблюдая режим потребления тепловой энергии.

Согласно приложению № 1 к договору объект расположен по адресу: <...>.

Оплата предусмотренных договором платежей производится по действующим тарифам. Величина стоимости определяется как произведение действующего тарифа на количество тепловой энергии и теплоносителя. В стоимость потребленной тепловой энергии и теплоносителя включается сумма налога на добавленную стоимость (пункт 6.2 договора).

Расчетный период для оплаты за тепловую энергию и теплоноситель устанавливается равным календарному месяцу (пункт 6.3 договора).

Потребитель оплачивает потребленную в расчетном периоде тепловую энергию, теплоноситель в следующие сроки (периоды платежей):

35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца;

50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа этого месяца;

оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата (пункт 6.5 договора).

В материалы дела представлены счет-фактура и накладная № 05/01-28022023-0000042401 от 28.02.2023 на сумму 1 283 246 руб. 93 коп.

Истец указывает, что обязательства по оплате поставленного коммунального ресурса ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредставления доказательств.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского

законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору электроснабжения, энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Согласно статье 541 Гражданского кодекса Российской Федерации энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения.

Согласно статье 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере энергоснабжения, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

В силу части 1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.

Пунктом 33 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, предусмотрено, что потребители оплачивают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель теплоснабжающей организации по тарифу, установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», за потребленный объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в следующем порядке, если иное не установлено договором теплоснабжения:

35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, и 50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения последнего числа текущего месяца;

оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за истекший месяц меньше договорного объема, определенного договором теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения объема, определенного в соответствии с порядком, предусмотренным договором теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Возражая относительно удовлетворения исковых требований, ответчик указал следующее.

Между ответчиком и ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (третье лицо, ГКУ УКС РБ) был заключен государственный контракт № 04/2022-73 от 08.07.2022, в соответствии с условиями которого генеральный подрядчик (ООО «СМК-10») обязуется выполнить по заданию государственного заказчика (ГКУ УКС РБ) строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку оборудования, неразрывно связанного с производством работ, по объекту «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа» в соответствии с условиями контракта, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учётом положений, установленных в пунктах № 1,2 описания объекта закупки открытого конкурса в электронной форме, по результатам которого заключён контракт) и в установленные контрактом сроки, а государственный заказчик обязуется принять выполненные генеральным подрядчиком работы и оплатить их в установленном контрактом порядке.

В соответствии с п. 5.15. государственного контракта, ответчик (генеральный подрядчик) обязан осуществить временные присоединения необходимых коммуникаций, обеспечить поставку газо-, энерго- и теплоресурсов на период выполнения работ на объекте и оплатить фактически потребленные газо-, энерго- и теплоресурсы.

Для обеспечения объекта тепловой энергией, во исполнение п. 5.15 государственного контракта между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку тепловой энергии от 01.10.2022.

28.12.2022 между ООО «СМК-10» и ГКУ УКС РБ подписан акт приемки законченного строительством объекта № 1 (форма КС-11).

30.12.2022 Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору был подписан приказ № 282 «Об утверждении заключения о соответствии построенного объекта по 1 этапу строительства».

30.12.2022 Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору подписано заключение № 143/У «О соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности».

30.12.2022 Администрацией городского округа г. Уфа РБ выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 02-55-48У-2022.

Ответчик полагает, что с момента введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимого имущества, у ответчика прекратилось обязательство по оплате тепловой энергии, как генерального подрядчика.

Оценивая указанный довод ответчика, суд установил следующее.

Между ГКУ УКС РБ (ссудодатель) и Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 51 имени Паращенко Владимира Михайловича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ссудополучатель) заключен договор № 119 от 01.03.2023 о передаче имущества в безвозмездное пользование, согласно условиям которого ссудодатель передает, а ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование объект «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа».

Спорный объект включен в договор теплоснабжения № 421413/РТС (потребитель МАОУ Школа № 51 / МАОУ Центр образования № 51) с 01.03.2023.

30.05.2023 ГКУ УКС РБ и ООО «СМК-10» подписали акт № 2 приемки законченного строительством объекта «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа. 2 этап строительства».

31.05.2023 приказом № 56 Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору утвердил заключение о соответствии требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по объекту капитального строительства

«Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа». 2 этап - благоустройство».

02.08.2023 получено разрешение № 02-55-48У-2023, выданное Отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на ввод объекта «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа». 2 этап - благоустройство», в эксплуатацию.

27.09.2023 между ГКУ УКС РБ и ООО «СМК-10» было подписано соглашение о расторжении государственного контракта от 08.07.2022 № 04/2022-73 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудования, неразрывно связанного с производством работ, по объекту «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа» в соответствии с пунктом 14.6 Контракта.

Третье лицо пояснило, что в спорный период (февраль 2023 года) работы на объекте «Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне «Инорс-4» ответчиком ООО «СМК-10» продолжались.

В силу положений пункта 1 статьи 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчик пояснил, что генеральным подрядчиком и государственным заказчиком принято решение о разделении сдачи объекта на 2 этапа.

Пунктами 8.14., 8.15., 8.16. Контракта установлено, что приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения генеральным подрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.

Положениями пункта 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Вместе с тем, ни Договор, ни ГК РФ не содержат запрета на подписание актов по форме КС-11 по каждому отдельному этапу.

Таким образом, учитывая, что подписание актов приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) возможно после каждого этапа (т.е. 28.12.2022 и 30.05.2023), а также принимая во внимание положения государственного контракта от 08.07.2022 № 04/2022-73 (п. 8.14 - приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения генеральным подрядчиком всех обязательств), пояснения третьего лица о продолжении ответчиком работ на объекте в спорный период, суд приходит к выводу, что ссылка ответчика на подписание акта от 28.12.2022, как основание для освобождения его от обязанности по оплате коммунального ресурса, подлежит отклонению, поскольку материалы дела свидетельствуют о незавершенности выполнения всех обязательств подрядчика.

Кроме того, судом установлено, что решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.06.2023 по делу № А07-12644/2023 с ООО «СМК-10» в пользу истца взыскана задолженность за потребленную тепловую энергию в декабре 2022 года, январе 2023 года по договору № 420142/РТС от 01.10.2022.

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом подтверждена правомерность взыскания задолженности с ответчика после подписания акта КС-11 от 28.12.2022.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Неисполнение ответчиком денежного обязательства явилось основанием для начисления истцом пени за период с 14.03.2023 по 09.07.2025 в размере 324 028 руб. 02 коп.

В силу ст.ст. 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Неустойка – это акцессорное (дополнительное) требование к основному обязательству.

В соответствии с требованиями статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой признается определенная законом

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно пункту 9.1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Расчет неустойки, начисленной истцом за просрочку платежа, судом проверен и признан арифметически верным.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания-10» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по договору № 420142/РТС от 01.10.2022 в размере 33 296 руб. 93 коп., пени в размере 324 028 руб. 02 коп., в возмещение расходов по уплате госпошлины 23 052 руб.

Исполнительный лист выдать по заявлению истца после вступления решения суда в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета госпошлину в сумме 3 543 руб., уплаченную по платежному поручению № 26140 от 27.06.2023.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения решения (изготовления его в полном объеме). Подача жалоб осуществляется через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Л.В. Салиева