Резолютивная часть решения от 13 января 2021 г. по делу № А72-9580/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432970

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Ульяновск Дело N А72-9580/2019 13.01.2021

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Чернышовой И.В.,

руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно – монтажное управление КПД-2» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВСК» 1 723 984 руб. 72 коп.- неосновательного обогащения, 6058 руб.12коп. – судебных издержек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСК» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно – монтажное управление КПД-2» 2 507 269 руб. 90 коп. – основного долга, 4 363 174 руб.02 коп. – неустойку и неустойку с 29.10.2020 по день оплаты основного долга от остатка суммы долга в размере 0,1% за каждый день просрочки, в пределах 10% от общей стоимости работ, 131 100 руб. – в возмещение госпошлины.

В результате процессуального зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСК» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно – монтажное управление КПД-2» 783 285 руб.18коп. основного долга, 4 363 174 руб.02 коп. – неустойку и неустойку с 29.10.2020 по день оплаты основного долга от остатка суммы долга в размере 0,1% за каждый день просрочки, в пределах 10% от общей стоимости работ, 125 041 руб.88коп. – в возмещение госпошлины.

В остальной части иска и встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСК» в пользу автономной некоммерческой организации «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу – Ульяновск» 116592 руб. – судебных издержек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно – монтажное управление КПД-2» в пользу автономной некоммерческой организации «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу – Ульяновск» 3408 руб. – судебных издержек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСК» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКЦ Самара» 132804 руб.12коп. – судебных издержек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью"Строительно – монтажное управление КПД-2» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКЦ Самара» 3881 руб.88коп. – судебных издержек.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья И.В. Чернышова