Резолютивная часть решения от 23 апреля 2024 г. по делу № А76-19181/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-19181/2023
г. Челябинск
24 апреля 2024 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никитиной С.Е., рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473,

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673,

о взыскании 1 486 653 руб. 63 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673

к обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473,

о взыскании 728 598 руб. 89 коп., при участии в судебном заседании:

от истца: Темников А.Ю. – представитель, действующий на основании доверенности от 06.11.2023, личность удостоверена паспортом;

от ответчика: Ващенко Д.И. – представитель, действующий на основании доверенности от 01.09.2023 № 2, личность удостоверена паспортом.

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска в части взыскания задолженности по акту от 07.04.2023 № 8 на сумму 154 904 руб. 40 коп., производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, задолженность по договору от 15.02.2022 № 2 в размере 509 760 руб., неустойку за период с 22.11.2022 по 17.04.2024 в размере 261 506 руб. 88 коп., задолженность по договору от 25.03.2022 в размере 475 024 руб. 40 коп., неустойку за период с 22.11.2022 по 17.04.2024 в размере

240 362 руб. 35 коп., всего в размере 1 486 653 руб. 63 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 26 511 руб.

Производить начисление и взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, неустойки по договору от 15.02.2022 № 2 за просрочку оплаты суммы долга, составляющего 509 760 руб., из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 18.04.2024 по день фактической оплаты долга.

Производить начисление и взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, неустойки по договору от 25.03.2022 за просрочку оплаты суммы долга, составляющего 475 024 руб. 40 коп., из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 18.04.2024 по день фактической оплаты долга.

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, неустойку по договору от 15.02.2022 № 2 в размере 450 832 руб. 71 коп., неустойку по договору от 25.03.2022 в размере 277 766 руб. 18 коп., всего в размере 728 598 руб. 89 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 17 572 руб.

Произвести зачет по исковому и встречному исковому заявлению взыскиваемых сумм и судебных расходов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, денежные средства в сумме 766 993 руб. 74 коп.

Производить начисление и взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, неустойки по договору от 15.02.2022 № 2 за просрочку оплаты суммы долга, составляющего 509 760 руб., из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 18.04.2024 по день фактической оплаты долга.

Производить начисление и взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Премиум Класс», ИНН 7451441473, неустойки по договору от 25.03.2022 за просрочку оплаты суммы долга, составляющего 475 024 руб. 40 коп., из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 18.04.2024 по день фактической оплаты долга.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, из средств федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 685 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Атлант-Строй», ИНН 7453213673, в доход федерального бюджета госпошлину в размере 1 355 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.С. Шаяхметов

В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение десяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.