Резолютивная часть решения от 11 июня 2020 г. по делу № А32-5857/2020Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1 АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Постовая ул., д. 32, Краснодар, 350035 сайт: http://krasnodar.arbitr.ru, тел. (861) 293-80-36 Именем Российской Федерации по делу № А32-5857/2020 Суд в составе судьи Карпенко Т.Ю. Руководствуясь ст. 176 АПК РФ Взыскать с акционерного общества «Группа компаний «ЕКС», г. Ярославль (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края», г. Краснодар (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку в общей сумме 2 322 918,48 рублей. В остальной части взыскания неустойки отказать. Взыскать с акционерного общества «Группа компаний «ЕКС», г. Ярославль (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ 22 171,31 рублей государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия. Судья Т.Ю. Карпенко Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" (подробнее)Ответчики:АО "Группа компания "ЕКС" (подробнее)Судьи дела:Карпенко Т.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |